Online seit 17. Januar

B

Wir könnten es ... Von Dr. Matthias Drittler Reinhold Thode schimpfte einst über eine in der Bauszene, vor allem bei Unternehmen, ihren klientelorientierten Rechtsberatern und bei Baubetrieblern verbreitete Wunschvorstellung, dass alle aufgrund von Bauzeitverzögerungen entstandenen Mehrkosten vom Auftraggeber zu ersetzen sind; ZfBR 2004, 214. Man muss die Schärfe in seinem Beitrag nicht teilen. In der Sache war und ist darin aber vieles Achtens- und Beachtenswertes. Ohne es zu benennen: Im Brennpunkt von Thodes Auseinandersetzungen stand die Soll'-Methode (sprich: Sollstrich) als Mittel der Nachweise von bauzeitlichen Ansprüchen des Auftragnehmers, eine Methode mit Fiktionen ersten und zweiten Grades und geradezu abenteuerlichen Schlussfolgerungen.  Blog-Eintrag

Die Konsequenz des Scheiterns Leseranmerkung von Uwe Luz zu  B  Wir könnten es ...  Blog-Eintrag (Dr. Matthias Drittler)

Online seit 9. Januar

Genehmigung letztlich erteilt = Einreichung war Abnahme-Indiz Leseranmerkung von Stefan Berger zu  R  Nur Genehmigungsplanung beauftragt: Abnahme durch Einreichung der Planung! (Martin Ludgen)  IBR 2019, 507

#Unverständnis# Leseranmerkung von Hendrik Bach zu  R  Mengenmehrung über 10%: Neuer Einheitspreis setzt keine Kostenänderung voraus! (Stephan Bolz)  IBR-Beitrag

L	Wohnraummiete Problemkreise bei Willenserklärungen im Wohnraummietrecht – praktische Fragestellungen (Kai-Uwe Agatsy)  Langaufsatz

Online seit 5. Januar

Wer einreicht, nimmt noch nicht ab! Leseranmerkung von Mathias Preussner zu  R  Nur Genehmigungsplanung beauftragt: Abnahme durch Einreichung der Planung! (Martin Ludgen)  IBR 2019, 507

Online seit 31. Dezember 2019

Freischuss Leseranmerkung von Anton Bernhard Hilbert zu  R  Mieter (sonst) stets vertragstreu: Ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs kann treuwidrig sein (Maik Fodor)  IMR 2020, 15

Online seit 27. Dezember 2019

Man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten Leseranmerkung von Maria Dilanas zu  R  Wenn der Bauträger nicht (mehr) haftet, haftet auch "sein" Bauüberwacher nicht! (Thomas Käseberg)  IBR-Beitrag

Online seit 19. Dezember 2019

Kein vorschnelles Abschneiden "alter Bärte"! Leseranmerkung von Ralf Kemper zu  R  Mitverschulden des Bauherrn durch Beauftragung eines finanzschwachen Bauunternehmers? (Karl Schwarz)  IBR 2019, 147

L	Wohnungseigentum Widerruf des Einberufungsverlangen beim Minderheitenquorum (Wiebke Först)  IMR 2020, 1

Online seit 18. Dezember 2019

Kein Zweifel an der AGB Rechtswidrigkeit von § 4 Abs. 7 VOB/B Leseranmerkung von S. Erdmann zu  R  Kündigung wegen Mängeln vor Abnahme: § 4 Abs. 7 VOB/B hält AGB-Kontrolle stand! (Janis Heiliger)  IBR-Beitrag

Online seit 16. Dezember 2019

... noch ein Gedanke zumn Kündigungsrecht Leseranmerkung von christian sienz zu  R  Kündigung wegen Mängeln vor Abnahme: § 4 Abs. 7 VOB/B hält AGB-Kontrolle stand! (Janis Heiliger)  IBR-Beitrag

Gedanke zum Kündigungsrecht Leseranmerkung von christian sienz zu  R  Kündigung wegen Mängeln vor Abnahme: § 4 Abs. 7 VOB/B hält AGB-Kontrolle stand! (Janis Heiliger)  IBR-Beitrag

Online seit 15. Dezember 2019

Dispositives Recht Leseranmerkung von Dr. Andreas Schmidt-Gayk zu  R  Erst kommt der Vertrag, dann das Gesetz! (Helmut Miernik)  IBR 2019, 658

Online seit 13. Dezember 2019

Gedanken zum Leid-Bild Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs zu  R  Kündigung wegen Mängeln vor Abnahme: § 4 Abs. 7 VOB/B hält AGB-Kontrolle stand! (Janis Heiliger)  IBR-Beitrag

kundenfeindlichste Auslegung nicht beachtet! Leseranmerkung von christian sienz zu  R  Kündigung wegen Mängeln vor Abnahme: § 4 Abs. 7 VOB/B hält AGB-Kontrolle stand! (Janis Heiliger)  IBR-Beitrag

Online seit 12. Dezember 2019

Frechheit! Leseranmerkung von Harald Dr. Scholz zu  R  Versendung per Telefax nicht möglich: Rechtsanwalt muss beA nutzen! (Harald Eimler)  IBR 2019, 647

Online seit 9. Dezember 2019

S	Bautechnik AbZ & Co.: Werkvertraglicher Mindeststandard? Nötige Evaluation bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise Sachverständigenbericht von Dipl.-Ing. Prof. Matthias Zöller, Architekt und ö.b.u.v. Sachverständiger, Neustadt/Weinstraße  IBR 2020, 1

Online seit 6. Dezember 2019

Entspricht der Heizkostenverordnung Leseranmerkung von Maria Dilanas zu  N  EuGH: Beteiligung jedes Miteigentümers an Kosten der Beheizung der gemeinschaftlichen Gebäudeteile zulässig  Nachricht

Online seit 3. Dezember 2019

Sind Algen doch Mangelphänomene? Leseranmerkung von Matthias Zöller zu  R  Fassadenalgen: Folgen der Werkbeschaffenheit? (Matthias Zöller)  IBR 2019, 595

Online seit 29. November 2019

@Prof. Fuchs Leseranmerkung von Michael Wiesner zu  R  Mindestsätze der HOAI sind auch in Altfällen nicht mehr anwendbar! (Janis Heiliger)  IBR 2020, 26

Kein Anwendungsvorrang einer Richtlinie ohne unmittelbare Direktwirkung! Leseranmerkung von Dr. Thomas Badelt zu  R  HOAI ist weiter anwendbar - aber nur zwischen Privaten! (Robin van der Hout)  IBR 2019, 564

Online seit 28. November 2019

HOAI noch Taxe? Leseranmerkung von Dr. Thomas Müller zu  R  Keine Vergütungsvereinbarung getroffen: Honorar nach HOAI-Mindestsätzen! (Heiko Fuchs)  IBR 2020, 25

L	Einführung der Musterfeststellungsklage im Mietrecht in Deutschland (Florian Kahle)  IVR 2019, 129

L	Begründung von Neumasseverbindlichkeiten wegen unterlassener Rückgabe einer Mietsache vor Vertragsende (Claudia R. Cymutta)  IVR 2019, 121

Online seit 27. November 2019

Vorsicht: Das OLG hat die Frage der Fortgeltung der HOAI nicht entschieden! Leseranmerkung von Dr. Thomas Badelt zu  R  Präjudizwirkung des EuGH-Urteils vom 04.07.2019 zur HOAI auf gleichgelagerte Fälle! (Markus Lindner)  IBR-Beitrag

Die HOAI gilt fort - kein Anwendungsvorrang der Dienstleistungsrichtlinie Leseranmerkung von Dr. Thomas Badelt zu  R  Mindestsätze der HOAI sind auch in Altfällen nicht mehr anwendbar! (Janis Heiliger)  IBR 2020, 26

Bis repetita non placent Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs zu  R  Mindestsätze der HOAI sind auch in Altfällen nicht mehr anwendbar! (Janis Heiliger)  IBR 2020, 26

Richtlinienkonforme Auslegung § 1 HOAI Leseranmerkung von Michael Wiesner zu  R  Mindestsätze der HOAI sind auch in Altfällen nicht mehr anwendbar! (Janis Heiliger)  IBR 2020, 26

Online seit 19. November 2019

Und wie ist es umgekehrt: nur verlegen oder auch liefern und verlegen? Leseranmerkung von BBRnutzer zu  R  Nur liefern oder liefern und verlegen? (Heiko Fuchs)  IBR 2019, 361

L	Wohnungseigentum Aufgaben und Haftung des Verwaltungsbeirats (Thomas Pliester)  IMR 2019, 479

Online seit 15. November 2019

Kritisierte Wertung ergibt sich bereits aus dem Gesetz Leseranmerkung von Dr. Maximilian Jahn zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Argumentation kann nicht überzeugen Leseranmerkung von Dr. A. Olrik Vogel zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Duplik Leseranmerkung von Dr. Maximilian Jahn zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Erneuter - und entschiedener - Widerspruch! Leseranmerkung von christian sienz zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Zirkelschluss - es bestehen hinreichend Ansprüche des Bestellers Leseranmerkung von Dr. Maximilian Jahn zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Entscheidung im Ergebnis richtig Stellungnahme des Autors (Dr. Maximilian Jahn) zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Unvertretbare Entscheidung Leseranmerkung von Dr. A. Olrik Vogel zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Eine fragwürdige Entscheidung! Leseranmerkung von christian sienz zu  R  Recht zur Ersatzvornahme kann wirksam ausgeschlossen werden! (Maximilian R. Jahn)  IBR 2020, 20

Online seit 13. November 2019

OLG München, Urteil vom 30.07.2019 - 9 U 1574/17 Bau Leseranmerkung von RiOLG Susanne Schimkus-Morkel, stv. Vors. 9. Zivilsenat zu  R  Generalunternehmer muss Eigenleistungen beweisen! (Stefan Illies)  IBR 2019, 670

B

Bauzeitliche Ansprüche - Wunsch nach einem Baurecht, in dem einem Recht auch zum Recht verholfen wird Von Dr. Matthias Drittler Am Donnerstag, genauer: am 7. November, war ich in Berlin. Ich habe Eindrücke mitgebracht. Die Arbeitskreise Ib und X des Deutschen Baugerichtstags hatten nach Berlin eingeladen, erste Ideen zur gesetzlichen Regelung bauzeitlicher Ansprüche zu diskutieren.  Blog-Eintrag

Online seit 11. November 2019

Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns beachten! Leseranmerkung von Kerstin Irl zu  R  Rechtsschutz auch nach Aufhebung der Ausschreibung! (Thorsten Schätzlein)  VPR-Beitrag

Online seit 8. November 2019

Bestandskräftig Leseranmerkung von Matthias Steck zu  R  Information über beabsichtigte Zuschlagserteilung nicht nur im internen Bieterbereich! (Bastian Gierling; Elina Kohl)  VPR 2019, 135

Ein Gericht darf eine als EU-rechtswidrig festgestellte Norm anwenden? Leseranmerkung von Dr. Mathias Mantler zu  R  Mindest- und Höchstsätze der HOAI sind zwischen Privaten weiterhin verbindlich! (Christian Sienz)  IBR 2019, 680

Online seit 7. November 2019

Wirklich § 522 Abs. 2 ZPO? Leseranmerkung von Prof. Dr. Heiko Fuchs zu  R  Mindest- und Höchstsätze der HOAI sind zwischen Privaten weiterhin verbindlich! (Christian Sienz)  IBR 2019, 680

Online seit 5. November 2019

So einfach ist es nicht Leseranmerkung von Jürgen Ulrich zu  L  Schimmel als Mangel im Neubau (Bernd Kober)  IBR 2019, 1185 (nur online)

Sicherungsfähigkeit der Vorhaltekosten für einen Berliner Verbau Leseranmerkung von Wolfgang Heinicke zu  R  Vorhaltung eines Berliner Verbaus: Keine Sicherheit nach § 648a BGB! (Svenja Zimmermann)  Aufsatz

Online seit 4. November 2019

Wurden die Gesamtkosten berücksichtigt? Leseranmerkung von Maria Dilanas zu  R  Gericht kann eine bestimmte Sanierung bestimmen! (Svenja Riedling)  Aufsatz

Online seit 1. November 2019

So einfach ist es nicht Leseranmerkung von Maria Dilanas zu  L  Schimmel als Mangel im Neubau (Bernd Kober)  IBR 2019, 1185 (nur online)

Feuerwehrbeschaffung OLG Düsseldorf, 16.10.2019, keine Produktfestlegung Leseranmerkung von Merle von dem Knesebeck zu  R  Verzicht auf Fachlosbildung bei digitalen Alarmierungssystemen zulässig! (Sönke Anders)  Aufsatz