Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Zeichenerklärung
 R 
 Rechtsprechung
 K 
 Kurzaufsatz
 L 
 Langaufsatz
 S 
 Sachverständigenbericht
 Z 
 Zeitschriftenschau
 I 
 Interview
Mehr
Deckblatt IBR Aktuelle IBR (08/2025)

Deckblatt IMR Aktuelle IMR (08/2025)

Deckblatt IVR Aktuelle IVR (02/2025)

Siehe auch
Neueste Beiträge
Alle Beiträge 2025

Leseranmerkungen zu Beiträgen zum Recht am Bau

Zeige Leseranmerkungen 1 bis 50 von insgesamt 1193 - (1193 in Alle Sachgebiete)

Zu folgenden Beiträgen wurden Leseranmerkungen hinterlassen. Um diese vollständig zu lesen, öffnen Sie bitte den jeweiligen Beitrag.


 R 
BausicherheitenBausicherheiten

Wenn der Unternehmer im Wettlauf der Fristen nur als Zweiter ins Ziel läuft ...


OLG Stuttgart, Urteil vom 17.12.2024 - 10 U 23/24
(Philipp Scharfenberg)
Dokument öffnen IBR 2025, 349
Völlig offen
Leseranmerkung von Dr. Steffen Hettler (16.08.2025, 13:44 Uhr)
Re: Abrechnung nach Minderwert auch bei entstandenen Nacherfüllungsansprüch
Stellungnahme des Autors Philipp Scharfenberg (12.08.2025, 13:05 Uhr)
Abrechnung nach Minderwert auch bei entstandenen Nacherfüllungsansprüchen?
Leseranmerkung von Dr. Steffen Hettler (07.08.2025, 16:55 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Verbraucher-Auftraggeber wird nicht belehrt: Unternehmer setzt 19.000 Euro "in den Sand"!


LG Frankenthal, Urteil vom 15.04.2025 - 8 O 214/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Frankenthal, Urteil vom 15.04.2025 - 8 O 214/24
Leseranmerkung von Christian Schliemann (08.08.2025, 12:37 Uhr)

 Z 
BauvertragBauvertrag

Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 VOB/B auch bei Obliegenheitsverletzung!



(Thomas Ryll)
Dokument öffnen IBR-Beitrag
Steile Thesen
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (07.08.2025, 08:40 Uhr)
Der kooperative Ansatz gewinnt!
Leseranmerkung von Frederic Jürgens (06.08.2025, 18:59 Uhr)
Schadensersatzanspruch nach § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B erfordert keine Pflicht
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (01.08.2025, 12:14 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

"Bedenken" des Auftraggebers sind keine Anordnung!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.03.2025 - 5 U 148/23
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 392
zu OLG Düsseldorf Urteil vom 27.03.2025 - 5 U 148/23
Leseranmerkung von Dirk Buhlmann (01.07.2025, 19:30 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Abnahmeverweigerung unberechtigt: Eintritt der Abnahmewirkungen!


OLG Frankfurt, Urteil vom 06.10.2023 - 29 U 143/21; BGH, Beschluss vom 04.12.2024 - VII ZR 196/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 401
Ergebnis richtig
Leseranmerkung von Dr. Steffen Hettler (01.07.2025, 15:19 Uhr)

 R 
BautechnikBautechnik

Funktion ist zentrale Beschaffenheit - zu den Empfehlungen AK I/VI des 10. DBGt



(Matthias Zöller)
Dokument öffnen IBR 2025, 329
Anmerkung zum Hinweis von Herrn RA Kuschel
Leseranmerkung von Matthias Zöller (07.06.2025, 13:53 Uhr)
Zur gesellschaftlichen Verantwortung der Juristen
Leseranmerkung von Martin Kuschel (05.06.2025, 15:43 Uhr)

 Z 
BauvertragBauvertrag

Bauablaufstörung durch Vorunternehmerverzug: Die Drittschadensliquidation ist die Lösung!



(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 219
Zur Leseranmerkung von Dr.-Ing. Wulf Himmel
Leseranmerkung von Dr. Wolfgang Kau (27.05.2025, 15:19 Uhr)
Ausweichbewegungen
Leseranmerkung von VRLG Ihle (22.04.2025, 15:34 Uhr)
Warum wird von diesem Mittel so selten Gebrauch gemacht?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Wulf Himmel (21.04.2025, 09:15 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Nachlass auf Nachträge ist wirksam vereinbart!


KG, Urteil vom 11.02.2025 - 21 U 89/23
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 169
Klausel ist Preisnebenabrede, nicht Preisvereinbarung
Leseranmerkung von Dr. Ulrich Dieckert (11.04.2025, 12:53 Uhr)
Was ist ein "Nachlass ohne Bedingungen"?
Leseranmerkung von Oliver-André Urban (26.02.2025, 07:42 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Entlastung vom Verzugsvorwurf nur mit bauablaufbezogener Darstellung!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 01.03.2024 - 22 U 208/23; BGH, Beschluss vom 06.11.2024 - VII ZR 58/24 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 224
Bauablaufbezogene Darstellung immer erforderlich&#63
Leseranmerkung von Dr. Matthias Heeschen (11.04.2025, 08:30 Uhr)
Risiko Bauzeit trägt komplett der Auftragnehmer!
Leseranmerkung von Anika Amberg (10.04.2025, 19:18 Uhr)
Bogen überspannt
Leseranmerkung von Kerstin Irl (10.04.2025, 11:07 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Kein Schadensersatz wegen Behinderungen durch Vorunternehmer!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 616
Mitwirkungen so, dass der Auftragnehmer behinderungsfrei bauen kann
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (24.03.2025, 13:03 Uhr)
"Dogmatische" Zurückhaltung?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (29.11.2024, 08:52 Uhr)
Rechtsprechung betrifft reale Sachverhalte
Leseranmerkung von Kerstin Irl (28.11.2024, 17:27 Uhr)
(3 weitere Leseranmerkungen)
 R 
BauvertragBauvertrag

Anordnung nach § 1 Abs. 3 VOB/B muss in Textform erfolgen!


OLG Schleswig, Beschluss vom 12.12.2022 - 1 U 54/22; BGH, Beschluss vom 21.08.2024 - VII ZR 5/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 57
Textform für die Anordnung?
Leseranmerkung von Harald Dr. Scholz (24.02.2025, 07:51 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Individualvereinbarung durch handschriftliche Eintragung in vorfomuliertes Verhandlungsprotokoll!


OLG Bamberg, Urteil vom 20.07.2023 - 12 U 9/22; BGH, Beschluss vom 07.08.2024 - VII ZR 167/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR 2025, 58
Unwirksam oder nicht?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Andreas Schmidt-Gayk (07.02.2025, 14:26 Uhr)
Unwirksamkeitsfolge
Leseranmerkung von Dr. Tobias Rodemann (19.11.2024, 09:28 Uhr)
Ausschluss kann auch Ansprüche aus § 313 BGB umfassen
Leseranmerkung von Stephan Bolz (18.11.2024, 12:02 Uhr)

 R 
BausicherheitenBausicherheiten

"Erhöhte" Abnahme- und Austauschvoraussetzungen: Sicherungsabrede unwirksam!


OLG Stuttgart, Urteil vom 25.04.2024 - 13 U 97/23; BGH, Beschluss vom 15.01.2025 - VII ZR 94/24 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Olaf Steckhan)
Dokument öffnen IBR 2024, 291
Entscheidung ist rechtskräftig
Leseranmerkung von Dr. Olaf Steckhan (20.01.2025, 13:15 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Übergabe der Ausführungsplanung ist im VOB/B-Vertrag eine Vertragspflicht!


OLG Dresden, Urteil vom 13.12.2023 - 13 U 378/23; BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24 (Revision zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2025, 8
Pflichten des AG in der Rspr. des BGH
Leseranmerkung von Dr. Benjamin Berding (14.01.2025, 09:42 Uhr)
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 VOB/B sind gem. Wortlaut Vertragspflichten
Leseranmerkung von Dr. Benjamin Berding (20.12.2024, 08:20 Uhr)
Erfüllungsgehilfe ja, aber ...
Leseranmerkung von Marco Röder (03.12.2024, 21:57 Uhr)
(3 weitere Leseranmerkungen)
 R 
BauvertragBauvertrag

Kündigungsvergütung ist umsatzsteuerpflichtig!


EuGH, Urteil vom 28.11.2024 - Rs. C-622/23
(Achim Olrik Vogel)
Dokument öffnen IBR 2025, 60
Die Deutsche Norm ist der Österreichischen nicht vergleichbar!
Leseranmerkung von Oliver-André Urban (06.01.2025, 08:21 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

BGH zur bauablaufbezogenen Darstellung


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Paul Popescu)
Dokument öffnen IBR 2025, 1037 (nur online)
BGH zur bauablaufbezogenen Darstellung
Leseranmerkung von Dr. Matthias Heeschen (16.12.2024, 12:02 Uhr)
Nicht gewürdigtes Tatbestandliches wirft anderes Licht auf die Sache
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (12.12.2024, 13:03 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Wann verjährt der Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB?


LG Kempten, Urteil vom 27.09.2024 - 11 O 1705/23 Bau
(Christian Sienz)
Dokument öffnen IBR 2024, 561
Entschädigungsanspruch nach §642 BGB - kein vergütungsähnlicher Anspruch?
Leseranmerkung von Michael Steeger (10.12.2024, 13:23 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Neues zum Asbest in der GefStoffV - neue Pflichten am Bau und beim Kauf!



(Stephan Cymutta)
Dokument öffnen IBR 2024, 1063 (nur online)
Gefahrstoffverordnung - GefStoffV
Leseranmerkung von Hans-Peter Füg (05.12.2024, 15:15 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Mängel vor Abnahme: Keine Beweislastumkehr durch Abrechnungsverhältnis!


OLG Zweibrücken, Urteil vom 13.06.2023 - 5 U 116/22; BGH, Beschluss vom 24.04.2024 - VII ZR 138/23 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2025, 16
Beweislastverteilung
Leseranmerkung von Florian Klug (19.11.2024, 12:09 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Die konkrete bauablaufbezogene Darstellung ist und bleibt ein Muss!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 617
Rechtzeitige Übergabe der Ausführungsplanung: Pflicht oder Obliegenheit?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 13:07 Uhr)
Korrektur
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (12.11.2024, 12:03 Uhr)
Konkret bauablaufbezogene Darstellung: Wie geht das?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (12.11.2024, 10:05 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Behinderung ist keine Bauzeitanordnung!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 614
Ankerkette gerissen
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 12:57 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Auch die Übergabe angepasster Bauablaufpläne ist keine Bauzeitanordnung!


BGH, Urteil vom 19.09.2024 - VII ZR 10/24
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 615
Bauzeitliches Anordnungs-Recht oder Anordnungs-Unrecht?
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 12:48 Uhr)
Was sind andere Anordnungen i.S. von § 2 Abs. 5 VOB/B
Leseranmerkung von Dr.-Ing. Matthias Drittler (15.11.2024, 12:43 Uhr)

 R 
BauvertragBauvertrag

Was bedeutet "schlüsselfertig"?


OLG Braunschweig, Urteil vom 16.01.2020 - 8 U 2/17; BGH, Beschluss vom 02.11.2022 - VII ZR 22/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2024, 6
Komplettheitsklauseln durchaus und oft AGB-widrig
Leseranmerkung von Dr. Steffen Hettler (27.09.2024, 16:41 Uhr)


Seite:1 2 3 4 5 ...20 21 22 23 24