Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht
Recht
am Bau
Bauträger-
recht
Versiche-
rungsrecht
Öffentl. Bau- &
Umweltrecht
Vergabe-
recht
Sachverstän-
digenrecht
Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG
Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

Gesamtsuche
[Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Beitragssuche


Sortierung nach:
Zeichenerklärung
 R 
Rechtsprechung
 K 
Kurzaufsatz
 L 
Langaufsatz
 S 
Sachverständigenbericht
 Z 
Zeitschriftenschau
 I 
Interview
Weitere Jahrgänge
Zentrale Sachgebiete 2022
Weitere Sachgebiete 2022
· AGB (3)
· Architekten und Ingenieure (71)
· Bauarbeitsrecht (7)
· Bauhaftung (11)
· Bausicherheiten (21)
· Baustoffe und Produkthaftung (1)
· Bautechnik (8)
· Bauträger (20)
· Bauvertrag (181)
· Gewerberaummiete (64)
· Grundbuchrecht (10)
· Immobilien (38)
· Immobilienmakler (4)
· Insolvenzrecht (14)
· Internationales Baurecht (1)
· Kaufrecht (5)
· Mietrecht (8)
· Notare (1)
· Pacht (3)
· Prozessuales (152)
· Rechtsanwälte (21)
· Sachverständige (13)
· Schiedswesen (11)
· Sonstiges Arbeits- und Sozialrecht (1)
· Steuerrecht (9)
· Strafrecht (2)
· Verbraucherbauvertrag (10)
· Vergabe (274)
· Versicherungen (13)
· Werkvertragsrecht (18)
· Wohnraummiete (203)
· Wohnungseigentum (130)
· Zwangsversteigerung (20)
· Zwangsverwaltung (5)
· Zwangsvollstreckung (33)
· Öffentliches Baurecht (55)
Mehr

Jahresübersicht 2022 - Alle veröffentlichen Beiträge


[Zurück zur Auswahl]

Aktuell gewähltes Sachgebiet:Bauvertrag

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 3

Nettoabrechnung fehlerhaft: Bauträger muss die Umsatzsteuer erstatten!


BGH, Urteil vom 14.10.2021 - VII ZR 242/20
(Klaus Eschenbruch)
Dokument öffnen IBR 2022, 3

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 4

Leistungsumfang wird verringert: Pauschalpreis bleibt unverändert!


OLG München, Beschluss vom 13.05.2019 - 28 U 3906/18 Bau; BGH, Beschluss vom 05.05.2021 - VII ZR 132/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 4

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 5

Planungsmängel "aus Zeitgründen" beseitigt: Auftragnehmer erhält keine Mehrvergütung!


OLG Frankfurt, Urteil vom 27.12.2019 - 24 U 200/18; BGH, Beschluss vom 23.06.2021 - VII ZR 12/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Barbara Münch)
Dokument öffnen IBR 2022, 5

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 6

Zwischen Unternehmen vereinbarte Preise sind Netto-Preise!


LG Heilbronn, Urteil vom 03.09.2021 - 11 O 248/20
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 6

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 7

Stundenlohnzettel sind sorgfältig auszufüllen!


LG Frankfurt/Main, Urteil vom 21.06.2021 - 3-15 O 3/20
(Tim Schaidreiter)
Dokument öffnen IBR 2022, 7

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 8

Umlage für Baustrom und -wasser muss verbrauchsabhängig erfolgen!


LG Bochum, Urteil vom 04.10.2021 - 2 O 80/21
(Christoph Stähler)
Dokument öffnen IBR 2022, 8

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 9

Vergütung nach sog. freier Kündigung: Sind tatsächliche oder kalkulierte Kosten erspart?


OLG Düsseldorf, Urteil vom 27.08.2021 - 22 U 267/20
(Jörn Bröker)
Dokument öffnen IBR 2022, 9

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 10

Rücktritt oder freie Kündigung im Bauvertrag mit einem Verbraucher?


OLG Celle, Urteil vom 03.11.2021 - 14 U 73/21
(Anna Stretz)
Dokument öffnen IBR 2022, 10

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 11

Abnahme durch den Rechtsanwalt des Auftraggebers!


OLG München, Urteil vom 14.12.2020 - 3 U 3130/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 11

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 12

Keine Erpressung mit dem Schlüssel!


LG Halle, Urteil vom 21.05.2021 - 4 O 208/19
(Benjamin Berding)
Dokument öffnen IBR 2022, 12

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 13

"Kaltkeller" eines Neubaus muss trocken sein!


OLG Dresden, Urteil vom 07.08.2020 - 22 U 1913/19; BGH, Beschluss vom 10.03.2021 - VII ZR 140/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Marvin Lederer)
Dokument öffnen IBR 2022, 13

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 14

Kostenvorschuss auch ohne Abnahme!


OLG Köln, Urteil vom 07.01.2021 - 7 U 187/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Ernst Wilhelm)
Dokument öffnen IBR 2022, 14

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 55

Störung der Geschäftsgrundlage: Wann verjährt der Anspruch auf Vertragsanpassung?


OLG Koblenz, Urteil vom 13.10.2020 - 3 U 773/20; BGH, Beschluss vom 21.07.2021 - VII ZR 180/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Claus von Rintelen)
Dokument öffnen IBR 2022, 55

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 56

Mehr- oder Mindermengen müssen nicht angezeigt werden!


OLG München, Beschluss vom 13.05.2019 - 28 U 3906/18 Bau; BGH, Beschluss vom 05.05.2021 - VII ZR 132/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 56

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 57

Nachtrag wegen geänderter Leistungen: Vergütung nach tatsächlichen Kosten!


OLG Frankfurt, Urteil vom 21.09.2020 - 29 U 171/19
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 57

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 58

"Alte" Reverse-Charge-Fälle: Verjährung lief erst ab Ende 2014!


OLG Stuttgart, Urteil vom 03.03.2020 - 10 U 406/19; BGH, Beschluss vom 13.01.2021 - VII ZR 46/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Winfried Eggers)
Dokument öffnen IBR 2022, 58

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 59

Schnittstellenkoordination ist Auftraggebersache!


OLG Oldenburg, Urteil vom 14.05.2021 - 2 U 122/20
(Barbara Gay)
Dokument öffnen IBR 2022, 59

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 60

Auftragnehmer darf nur schadstofffreie Baustoffe und -materialien verwenden!


OLG Celle, Urteil vom 09.12.2021 - 5 U 51/21
(Thomas Karczewski)
Dokument öffnen IBR 2022, 60

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 61

Entschädigung aus § 642 BGB erfordert bauablaufbezogene Darstellung!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.08.2019 - 22 U 140/16; BGH, Beschluss vom 02.07.2020 - VII ZR 196/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Bernhard von Kiedrowski)
Dokument öffnen IBR 2022, 61

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 62

Verteidigung gegen verzugsbedingte Kündigung: Bauablaufbezogene Darstellung erforderlich!


OLG München, Beschluss vom 07.04.2020 - 28 U 1694/19 Bau; BGH, Beschluss vom 29.09.2021 - VII ZR 67/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Jörn Bröker)
Dokument öffnen IBR 2022, 62

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 63

Keine Baugenehmigung, kein Verzug!


OLG Brandenburg, Urteil vom 11.11.2021 - 12 U 79/21
(Marc Plücker)
Dokument öffnen IBR 2022, 63

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 64

Kein Arbeiter auf der Baustelle: Auftraggeber kann fristlos kündigen!


OLG Celle, Urteil vom 29.09.2021 - 14 U 149/20; BGH, Beschluss vom 19.07.2023 - VII ZR 857/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Michael Dick)
Dokument öffnen IBR 2022, 64

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 65

Kündigung aus wichtigem Grund muss keine Kündigungsgründe benennen!


OLG München, Beschluss vom 19.09.2019 - 28 U 1508/19 Bau; BGH, Beschluss vom 15.09.2021 - VII ZR 230/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Juliana Fuhst)
Dokument öffnen IBR 2022, 65

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 66

Ausführung weicht vom Vertrag ab: Funktionstauglicher Estrich ist mangelhaft!


OLG Schleswig, Beschluss vom 02.12.2020 - 12 U 66/20; BGH, Beschluss vom 21.07.2021 - VII ZR 325/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 66

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 67

Auch bei Vergleich: Leistung muss anerkannten Regeln der Technik entsprechen!


OLG München, Beschluss vom 17.09.2020 - 28 U 2372/20 Bau; BGH, Beschluss vom 01.09.2021 - VII ZR 162/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Helmut Miernik)
Dokument öffnen IBR 2022, 67

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 68

Mängelbeseitigung vor Abnahme verweigert: Vorschuss auch ohne Kündigung!


OLG Celle, Urteil vom 11.11.2021 - 6 U 19/21
(Maximilian R. Jahn)
Dokument öffnen IBR 2022, 68

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 111

Darlehensgewährung wird abgelehnt: Verhandlungen können abgebrochen werden!


KG, Urteil vom 23.03.2021 - 7 U 168/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Frederic Jürgens)
Dokument öffnen IBR 2022, 111

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 112

Fehlende Meistereigenschaft ist keine Schwarzarbeit!


OLG Köln, Urteil vom 16.12.2021 - 7 U 12/20
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 112

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 113

Änderungs- oder Zusatzleistung?


OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.02.2021 - 22 U 245/20
(Maximilian Regul)
Dokument öffnen IBR 2022, 113

 R 
BauträgerBauträger
IBR 2022, 114

Pauschalpreis umfasst Hausanschlusskosten!


OLG Celle, Beschluss vom 26.11.2021 - 14 U 100/21
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 114

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 115

Wie kann sich der Auftraggeber gegen überhöhte Stundenlohnabrechnungen verteidigen?


OLG Köln, Urteil vom 16.12.2021 - 7 U 12/20
(Ralf Kemper)
Dokument öffnen IBR 2022, 115

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 116

Auftraggeber haftet nicht für Schäden durch Neben- oder Nachfolgeunternehmer!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.04.2020 - 5 U 131/18; BGH, Beschluss vom 24.02.2021 - VII ZR 72/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 116

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 117

Bedenken können immer an angestellten Bauleiter gerichtet werden!


OLG Köln, Beschluss vom 05.10.2021 - 16 U 55/21
(Thomas Karczewski)
Dokument öffnen IBR 2022, 117

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 118

Fertigstellungsfrist verschoben: Was passiert mit der Vertragsstrafe?


OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19
(Marc Plücker)
Dokument öffnen IBR 2022, 118

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 119

Schadensersatz wegen Mängeln vor Abnahme: Kündigung immer erforderlich?


OLG Celle, Urteil vom 09.12.2021 - 5 U 51/21
(Thomas Karczewski)
Dokument öffnen IBR 2022, 119

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 120

Mängelrüge vor Abnahmeaufforderung steht fiktiver Abnahme nicht entgegen!


OLG Schleswig, Urteil vom 10.12.2021 - 1 U 64/20
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 120

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 121

Schlussrechnung bezahlt und Prüffrist abgelaufen: Auf förmliche Abnahme verzichtet!


OLG Frankfurt, Beschluss vom 25.03.2020 - 13 U 198/18
(Maximilian Regul)
Dokument öffnen IBR 2022, 121

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 122

Mängel anerkannt und beseitigt: Verjährung der Mängelansprüche beginnt erneut!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.03.2018 - 5 U 74/16; BGH, Beschluss vom 10.02.2021 - VII ZR 72/18 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 122

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 123

Wann ist die Mängelbeseitigung an einem Hallendach unverhältnismäßig?


OLG Celle, Urteil vom 05.03.2020 - 6 U 48/19; BGH, Beschluss vom 04.08.2021 - VII ZR 42/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Jürgen Ripke)
Dokument öffnen IBR 2022, 123

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 124

Leistung funktional beschreiben: Auftragnehmer bestimmt die Ausführungsart!


OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 124

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 125

Mängelbeseitigung wird nicht ermöglicht: Druckzuschlag entfällt!


OLG Schleswig, Urteil vom 10.12.2021 - 1 U 64/20
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 125

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 126

Ungeeigneten Nachbesserungsvorschlag unterbreitet: "Rücktrittsschaden" wird zur Haftungsfalle!


OLG Hamm, Beschluss vom 28.07.2020 - 24 U 100/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Anne Baureis)
Dokument öffnen IBR 2022, 126

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 127

Nach einer Kompletterneuerung verbleibt kein merkantiler Minderwert!


OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 127

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 169

80%-Regelung gilt auch im VOB/B-Vertrag!


KG, Urteil vom 02.11.2021 - 27 U 120/21
(Claus von Rintelen)
Dokument öffnen IBR 2022, 169

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 170

Unklarheiten im Baugrundgutachten gehen zu Lasten des Auftraggebers!


OLG Frankfurt, Urteil vom 21.09.2020 - 29 U 171/19
(Markus Vogelheim)
Dokument öffnen IBR 2022, 170

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 171

Mängeleinbehalt trotz Mängelsicherheit!


OLG Jena, Urteil vom 29.08.2019 - 1 U 324/17; BGH, Beschluss vom 15.09.2021 - VII ZR 210/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Oliver Koos)
Dokument öffnen IBR 2022, 171

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 172

Beginn und Hemmung der Verjährung sind zwei verschiedene Paar Schuhe!


OLG Jena, Urteil vom 19.12.2019 - 1 U 163/19; BGH, Beschluss vom 29.09.2021 - VII ZR 16/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR 2022, 172

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 173

Auch im BGB-Bauvertrag enthaften Bedenkenhinweise den Auftragnehmer!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.04.2020 - 5 U 131/18; BGH, Beschluss vom 24.02.2021 - VII ZR 72/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Marvin Lederer)
Dokument öffnen IBR 2022, 173

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 174

Bedenken sind kein Kündigungsgrund!


OLG Schleswig, Beschluss vom 10.11.2021 - 12 U 159/20
(Maximilian Regul)
Dokument öffnen IBR 2022, 174

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 175

Auftraggeber zieht ein: Abnahme der Leistung trotz Restmängeln!


OLG Rostock, Urteil vom 24.11.2020 - 4 U 163/12; BGH, Beschluss vom 21.07.2021 - VII ZR 239/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 175

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 176

Keinen Vorbehalt erklärt: Schadensersatz wegen Mangel(folge)schäden ausgeschlossen?


OLG Köln, Beschluss vom 01.12.2021 - 16 U 115/21
(Thomas Blatt)
Dokument öffnen IBR 2022, 176

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 177

Mängelsymptom benannt: Abnahmefiktion zerstört!


LG Nürnberg-Fürth, Urteil vom 03.05.2021 - 12 O 6673/20
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 177

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 178

Behälter müssen dicht sein und dicht bleiben!


OLG Schleswig, Urteil vom 16.11.2021 - 7 U 185/19
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 178

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 179

Erfolgsrisiko liegt beim Auftragnehmer!


OLG Schleswig, Urteil vom 16.11.2021 - 7 U 185/19
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 179

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 180

Risse wegen Planungs- und Ausführungsfehlern: Zur Haftung in Fällen der Doppelkausalität


OLG Stuttgart, Urteil vom 26.10.2021 - 10 U 336/20
(Florian Dressel)
Dokument öffnen IBR 2022, 180

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 181

Planerische Vorgabe fehlt: Aufforderung zur Mängelbeseitigung wirkungslos!


OLG Stuttgart, Urteil vom 30.11.2021 - 10 U 58/21 (nicht rechtskräftig)
(Janis Heiliger)
Dokument öffnen IBR 2022, 181

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 182

Verjährung ja oder nein? Auftraggeber muss sich Architektenwissen zurechnen lassen!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.02.2020 - 21 U 51/19; BGH, Beschluss vom 13.01.2021 - VII ZR 35/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Walter Klein)
Dokument öffnen IBR 2022, 182

 R 
VerbraucherbauvertragVerbraucherbauvertrag
IBR 2022, 183

Aushub der Baugrube für privaten Bauherrn ist Verbraucherbauvertrag!


LG München I, Urteil vom 28.10.2021 - 5 O 2441/21
(Larissa Martin)
Dokument öffnen IBR 2022, 183

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 227

Barzahlung spricht für Schwarzarbeit!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.01.2021 - 5 U 18/20; BGH, Beschluss vom 29.09.2021 - VII ZR 144/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Michael Dick)
Dokument öffnen IBR 2022, 227

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 228

Bauleistungen auf fremdem Grund ausgeführt: Anspruch auf Wertersatz?


OLG München, Urteil vom 20.04.2021 - 9 U 2127/19 Bau; BGH, Beschluss vom 13.01.2022 - V ZR 100/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Harald Eimler)
Dokument öffnen IBR 2022, 228

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 229

Gerüstnutzung in verlängerter Standzeit ist nach Mietrecht zu beurteilen!


OLG Düsseldorf, Beschluss vom 18.01.2022 - 24 U 347/20
(Volker Schmidt)
Dokument öffnen IBR 2022, 229

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 230

Auftraggeber muss fehlende Prüfbarkeit im Einzelnen rügen!


KG, Urteil vom 23.06.2020 - 21 U 107/19
(Harald Eimler)
Dokument öffnen IBR 2022, 230

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 231

VOB/B nicht "als Ganzes" vereinbart: Ausschluss der §§ 650b, 650c BGB ist unwirksam!


LG Hechingen, Urteil vom 02.11.2021 - 2 O 305/21 (gegenstandslos)
(Eduard Maier; Fabienne Hügle)
Dokument öffnen IBR 2022, 231

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 232

Unwirksame Abnahmeklausel als Bumerang: Werklohn trotz fehlender Abnahme verjährt!


OLG Hamm, Urteil vom 10.03.2022 - 24 U 194/20
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 232

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 233

Vor der Abnahme ist die Mängelbeseitigung (fast) immer zumutbar!


OLG Düsseldorf, Beschluss vom 02.06.2020 - 23 U 149/19; BGH, Beschluss vom 11.02.2021 - VII ZR 106/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Achim Olrik Vogel)
Dokument öffnen IBR 2022, 233

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 234

Wer sich im "sicheren Hafen" befindet, erhält keinen "Besserungsschein"!


OLG München, Urteil vom 20.05.2020 - 27 U 2896/19 Bau; BGH, Beschluss vom 27.10.2021 - VII ZR 91/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 234

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 235

Mängelhaftung setzt kein Verschulden voraus!


KG, Beschluss vom 28.09.2021 - 27 U 12/21
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 235

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 236

Mängelbeseitigung ist nicht immer kostenlos!


OLG Schleswig, Urteil vom 16.11.2021 - 7 U 185/19
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 236

 R 
ProzessualesProzessuales
IBR 2022, 237

Auftraggeber wählt ungeeigneten Sanierungsweg: Auftragnehmer muss Kostenvorschuss zahlen!


OLG Stuttgart, Urteil vom 26.10.2021 - 10 U 336/20
(Söre Jötten)
Dokument öffnen IBR 2022, 237

 R 
VerbraucherbauvertragVerbraucherbauvertrag
IBR 2022, 239

Kein Fernabsatzvertrag nach Ortstermin!


OLG Schleswig, Urteil vom 15.10.2021 - 1 U 122/20
(Benjamin Berding)
Dokument öffnen IBR 2022, 239

 R 
BauträgerBauträger
IBR 2022, 244

Wer ist Auftraggeber: Der Verband oder die Eigentümer?


OLG Frankfurt, Urteil vom 03.09.2020 - 22 U 163/18; BGH, Beschluss vom 07.07.2021 - VII ZR 161/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Achim Olrik Vogel)
Dokument öffnen IBR 2022, 244

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 281

Grundsätze über das kfm. Bestätigungsschreiben gelten auch bei öffentlichen Bauaufträgen!


OLG Celle, Beschluss vom 26.02.2021 - 4 U 37/20; BGH, Beschluss vom 11.11.2021 - VII ZR 236/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 281

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 282

Nachtragsforderung wird durch Abschlagszahlung nicht anerkannt!


OLG Hamburg, Urteil vom 27.11.2020 - 8 U 7/20; BGH, Beschluss vom 27.10.2021 - VII ZR 11/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR 2022, 282

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 283

Vorunternehmer in Verzug: Kein Nachtrag für höhere Lohn- und Materialkosten!


OLG Hamburg, Urteil vom 27.11.2020 - 8 U 7/20; BGH, Beschluss vom 27.10.2021 - VII ZR 11/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 283

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 284

Kleinteiliges und diskontinuierliches Arbeiten ist keine unangemessene Benachteiligung!


OLG Celle, Beschluss vom 26.02.2021 - 4 U 37/20; BGH, Beschluss vom 11.11.2021 - VII ZR 236/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Paul Popescu)
Dokument öffnen IBR 2022, 284

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 285

Vertragsstrafe von 0,5% der Bruttoabrechnungssumme je angefangener Woche ist zulässig!


OLG Hamburg, Urteil vom 03.02.2021 - 8 U 33/20; BGH, Beschluss vom 08.12.2021 - VII ZR 140/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Marc Plücker)
Dokument öffnen IBR 2022, 285

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 286

Abwehr verzugsbedingter Kündigung erfordert bauablaufbezogene Darstellung!


OLG Celle, Beschluss vom 26.02.2021 - 4 U 37/20; BGH, Beschluss vom 11.11.2021 - VII ZR 236/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Maximilian R. Jahn)
Dokument öffnen IBR 2022, 286

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 287

Projektleiter darf Kündigung androhen!


OLG Celle, Beschluss vom 26.02.2021 - 4 U 37/20; BGH, Beschluss vom 11.11.2021 - VII ZR 236/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 287

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 288

Egal, was in der Baubeschreibung steht: Abdichtung muss abdichten!


OLG Köln, Urteil vom 02.03.2022 - 11 U 44/21
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 288

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 289

Sowieso-Kosten sind keine Selbstläufer!


OLG Köln, Urteil vom 03.12.2020 - 7 U 210/13; BGH, Beschluss vom 21.07.2021 - VII ZR 10/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 289

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 337

Die VOB/B ist kein "Bau-Grundgesetz"!


OLG Frankfurt, Beschluss vom 29.07.2019 - 22 U 179/18; BGH, Beschluss vom 05.05.2021 - VII ZR 190/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR 2022, 337

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 339

Nachtragsvergütung aus § 2 Abs. 5, 6 VOB/B umfasst auch bauzeitbedingte Folgekosten!


BGH, Beschluss vom 23.03.2022 - VII ZR 191/21
(Bernhard von Kiedrowski)
Dokument öffnen IBR 2022, 339

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 340

Anspruch auf Einheitspreisvergütung trotz fehlender Abrechnungsvereinbarung!


OLG Hamburg, Beschluss vom 30.09.2020 - 8 U 81/18; BGH, Beschluss vom 13.01.2021 - VII ZR 173/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Jörg Schudnagies)
Dokument öffnen IBR 2022, 340

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 341

"Unterkonstruktion nach Wahl des AN": Keine Zusatzvergütung für die Ausführungsplanung!


OLG Hamburg, Urteil vom 03.02.2021 - 8 U 33/20; BGH, Beschluss vom 08.12.2021 - VII ZR 140/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 341

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 342

Leistung nach Unterbrechung nicht wieder aufgenommen: Kündigung möglich?


OLG Naumburg, Urteil vom 09.12.2021 - 2 U 16/21
(Frederic Jürgens)
Dokument öffnen IBR 2022, 342

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 343

Mangel vor Abnahme: Kostenvorschuss ohne Fristsetzung und Kündigung?


OLG Brandenburg, Beschluss vom 11.08.2021 - 11 U 226/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Philipp Hummel)
Dokument öffnen IBR 2022, 343

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 344

Heizungsanlage wird drei Monate nach Fertigstellung konkludent abgenommen!


OLG München, Beschluss vom 17.05.2021 - 28 U 744/21 Bau; BGH, Beschluss vom 10.11.2021 - VII ZR 565/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 344

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 345

Kein Schadensersatz ohne Schaden!


OLG Hamm, Beschluss vom 27.04.2021 - 24 U 173/20; BGH, Beschluss vom 27.10.2021 - VII ZR 567/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 345

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 346

Risse wegen Fehlern im Baugrundgutachten: Auftraggeber trifft am Mangel ein Mitverschulden!


OLG Celle, Urteil vom 10.06.2021 - 8 U 11/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 346

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 387

Leistungsverzeichnis unklar: Keine Kalkulation "pro Auftragnehmer"!


OLG Karlsruhe, Urteil vom 20.04.2021 - 19 U 28/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 387

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 388

Angebotspreis wird abgerundet: Pauschalpreis vereinbart oder Nachlass gewährt?


OLG Bamberg, Beschluss vom 09.10.2019 - 4 U 185/18; BGH, Beschluss vom 09.03.2022 - VII ZR 246/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 388

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 389

Nachtragsangebot nicht widersprochen: Einheitspreis(e) akzeptiert!


OLG Brandenburg, Urteil vom 12.05.2022 - 12 U 141/21
(Jarl-Hendrik Kues)
Dokument öffnen IBR 2022, 389

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 390

Verzicht auf Ausführung von LV-Position: Keine Mindermenge, sondern freie Kündigung!


OLG Celle, Beschluss vom 08.10.2020 - 16 U 34/20; BGH, Beschluss vom 12.01.2022 - VII ZR 240/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Heiko Fuchs)
Dokument öffnen IBR 2022, 390

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 391

Zusätzliche Abrissarbeiten müssen zusätzlich bezahlt werden!


OLG Celle, Urteil vom 17.06.2021 - 6 U 8/21; BGH, Beschluss vom 08.12.2021 - VII ZR 723/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 391

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 392

Baugrundrisiko ist Auftragnehmerrisiko!


OLG Bamberg, Beschluss vom 09.10.2019 - 4 U 185/18; BGH, Beschluss vom 09.03.2022 - VII ZR 246/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 392

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 393

Bargeldzahlung nicht ordnungsgemäß quittiert: Bauvertrag wegen Schwarzarbeit nichtig!


OLG Oldenburg, Beschluss vom 27.07.2021 - 2 U 85/21; BGH, Beschluss vom 09.02.2022 - VII ZR 832/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Birgitta Bergmann-Streyl)
Dokument öffnen IBR 2022, 393

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 394

Behinderung durch Corona-Pandemie: Bauablaufbezogene Darstellung erforderlich!


KG, Urteil vom 24.05.2022 - 21 U 156/21
(Achim Olrik Vogel)
Dokument öffnen IBR 2022, 394

 R 
Bauvertrag - KündigungBauvertrag - Kündigung
IBR 2022, 395

Leistung nach Unterbrechung nicht wieder aufgenommen: Kündigung möglich?


OLG Naumburg, Urteil vom 09.12.2021 - 2 U 16/21
(Frederic Jürgens)
Dokument öffnen IBR 2022, 395

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 396

Abrechnungssumme = Netto-Abrechnungssumme!


BGH, Urteil vom 05.05.2022 - VII ZR 176/20
(Marc Plücker)
Dokument öffnen IBR 2022, 396

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 397

DIN-Norm eingehalten: Leistung mangelfrei?


OLG Celle, Urteil vom 18.05.2022 - 14 U 180/21
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 397

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 398

Straßenfahrbahn muss rissfrei sein!


OLG Celle, Urteil vom 10.06.2021 - 8 U 11/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Michael Dick)
Dokument öffnen IBR 2022, 398

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 399

Fehlende Planung ≠ fehlerhafte Planung!


OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2022 - 29 U 155/21
(Juliana Fuhst)
Dokument öffnen IBR 2022, 399

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 400

Schadensersatz für Mangelfolgeschäden: Fristsetzung ist entbehrlich!


OLG Hamburg, Urteil vom 12.12.2019 - 4 U 40/19; BGH, Beschluss vom 08.12.2021 - VII ZR 9/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Bernd Kober)
Dokument öffnen IBR 2022, 400

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 401

"Schwarz" bezahlte Ersatzvornahmekosten sind nicht erstattungsfähig!


OLG Schleswig, Urteil vom 30.04.2019 - 7 U 152/18; BGH, Beschluss vom 12.01.2022 - VII ZR 122/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 401

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 402

Verzögerte Mängelbeseitigung hat ihren Preis!


OLG München, Beschluss vom 19.07.2021 - 28 U 1262/21 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 402

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 443

Auf bereits bekannte Kontamination muss der Auftraggeber nicht nochmals hinweisen!


OLG Dresden, Urteil vom 16.06.2020 - 6 U 327/20; BGH, Beschluss vom 26.01.2022 - VII ZR 107/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 443

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 444

Angebotsnachlass gilt nicht für Nachträge!


OLG Dresden, Urteil vom 16.06.2020 - 6 U 327/20; BGH, Beschluss vom 26.01.2022 - VII ZR 107/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 444

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 445

Nachtragsangebot umfasst auch bauzeitbedingte Mehrkosten!


OLG Frankfurt, Urteil vom 19.12.2019 - 5 U 171/18; BGH, Beschluss vom 13.10.2021 - VII ZR 15/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Janis Heiliger)
Dokument öffnen IBR 2022, 445

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 446

Vorlage einer Unbedenklichkeitsbescheinigung ist keine Fälligkeitsvoraussetzung!


OLG Hamm, Beschluss vom 19.05.2022 - 21 U 18/21
(Thomas Karczewski)
Dokument öffnen IBR 2022, 446

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 447

Bauunternehmer in Verzug: Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren!


BGH, Urteil vom 19.05.2022 - VII ZR 149/21
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR 2022, 447

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 448

Behinderung fällt weg: Arbeiten sind wieder aufzunehmen!


OLG Dresden, Urteil vom 03.09.2020 - 10 U 1743/17; BGH, Beschluss vom 12.01.2022 - VII ZR 160/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Paul Popescu)
Dokument öffnen IBR 2022, 448

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 449

Bauablaufstörung verhindert Kündigung wegen unzureichender Baustellenausstattung!


OLG Stuttgart, Urteil vom 18.02.2020 - 10 U 2/17; BGH, Beschluss vom 09.02.2022 - VII ZR 49/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Ralf Kemper)
Dokument öffnen IBR 2022, 449

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 450

Wohnungen vorbehaltlos verkauft: Leistung konkludent abgenommen!


OLG Rostock, Urteil vom 02.07.2021 - 7 U 75/21; BGH, Beschluss vom 12.01.2022 - VII ZR 815/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 450

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 451

Restarbeiten stehen der Abnahme nicht entgegen!


OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019 - 11 U 61/13; BGH, Beschluss vom 05.05.2021 - VII ZR 105/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 451

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 452

GU senkt Qualitätsanforderungen ab: Prüf- und Hinweispflichten des NU reduziert!


OLG Köln, Beschluss vom 04.12.2020 - 16 U 62/20; BGH, Beschluss vom 29.09.2021 - VII ZR 102/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Peter Hammacher)
Dokument öffnen IBR 2022, 452

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 453

Es gibt Mängelrechte vor Abnahme im BGB-Vertrag!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.06.2022 - 22 U 192/21
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 453

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 454

Vorschuss nicht auskömmlich: Weiterer Vorschuss schon vor der Sanierung!


OLG Köln, Urteil vom 29.06.2022 - 11 U 33/20
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 454

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 455

Auftragnehmer haftet für Herstellungsfehler seines Baustofflieferanten!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.09.2021 - 5 U 177/20
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 455

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 499

Privatperson ohne VOB/B-Kenntnisse ist ein VOB/B-Text auszuhändigen!


OLG Hamm, Beschluss vom 04.06.2020 - 21 U 125/18; BGH, Beschluss vom 23.06.2022 - VII ZR 108/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 499

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 500

Wann hat ein Bauleiter Anscheinsvollmacht?


OLG Frankfurt, Urteil vom 18.09.2020 - 29 U 99/17; BGH, Beschluss vom 04.08.2021 - VII ZR 158/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Achim Hering)
Dokument öffnen IBR 2022, 500

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 501

Kalkulationsirrtum ist unbeachtlich!


OLG Stuttgart, Urteil vom 09.02.2021 - 10 U 308/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Frederik Ulbrich)
Dokument öffnen IBR 2022, 501

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 502

Fahrrinne soll tiefer ausgehoben werden: Geänderte, keine zusätzliche Leistung!


OLG Schleswig, Urteil vom 17.12.2020 - 7 U 21/18; BGH, Beschluss vom 23.02.2022 - VII ZR 117/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 502

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 503

Vergütung für geänderte Leistungen nach vorkalkulatorischer Preisfortschreibung?


OLG Schleswig, Urteil vom 17.12.2020 - 7 U 21/18; BGH, Beschluss vom 23.02.2022 - VII ZR 117/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Uwe Luz)
Dokument öffnen IBR 2022, 503

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 504

Auf Lücke im LV nicht hingewiesen: Auftragnehmer erhält keine Entschädigung!


OLG Dresden, Urteil vom 29.06.2022 - 22 U 1689/20
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 504

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 505

Kooperationspflicht ist Bringschuld!


OLG Nürnberg, Urteil vom 10.12.2020 - 13 U 2087/18; BGH, Beschluss vom 20.04.2022 - VII ZR 36/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Heiko Fuchs)
Dokument öffnen IBR 2022, 505

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 506

Kündigen will gelernt sein!


OLG Stuttgart, Urteil vom 30.12.2020 - 10 U 202/20; BGH, Beschluss vom 12.01.2022 - VII ZR 78/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Florian Herbst)
Dokument öffnen IBR 2022, 506

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 507

Bauvertrag kann nicht per einfacher E-Mail gekündigt werden!


OLG München, Beschluss vom 03.02.2022 - 28 U 3344/21 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 507

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 508

Abnahme setzt Abnahmereife voraus!


OLG München, Beschluss vom 04.02.2020 - 28 U 3831/19 Bau; BGH, Beschluss vom 04.05.2022 - VII ZR 32/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tobias Friedhoff)
Dokument öffnen IBR 2022, 508

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 509

Angabe in Informationsblatt ist vereinbarte Beschaffenheit!


OLG München, Beschluss vom 27.07.2021 - 28 U 1923/21 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Maximilian R. Jahn)
Dokument öffnen IBR 2022, 509

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 510

Auf einem Tiefgaragenboden ist ein Oberflächenschutzsystem aufzubringen!


OLG Frankfurt, Urteil vom 20.11.2019 - 29 U 134/16; BGH, Beschluss vom 09.03.2022 - VII ZR 263/19 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Walter Klein)
Dokument öffnen IBR 2022, 510

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 511

Herstellung eines Wärmedämmverbundsystems: Vorgegebene Mindeststärken sind einzuhalten!


OLG Naumburg, Urteil vom 13.10.2021 - 2 U 29/20
(Werner Amelsberg)
Dokument öffnen IBR 2022, 511

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 512

Wie weit geht die funktionale Herstellungspflicht bei konkret übertragenen Leistungen?


OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2021 - 24 U 32/20; BGH, Beschluss vom 23.06.2022 - VII ZR 893/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 512

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 513

Mangelhafte Vorunternehmerleistung ist dem Bauherrn nicht zuzurechnen!


OLG Schleswig, Urteil vom 08.07.2022 - 1 U 97/21
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 513

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 514

Nachbesserung wird zugesagt: Verjährung der Mängelansprüche beginnt neu!


OLG Brandenburg, Urteil vom 11.08.2021 - 4 U 130/20; BGH, Beschluss vom 01.06.2022 - VII ZR 835/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Michael Dick)
Dokument öffnen IBR 2022, 514

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 515

Prüfung einer Mängelrüge ist kein Anerkenntnis!


OLG Stuttgart, Beschluss vom 10.12.2021 - 13 U 357/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Wolfgang Kau)
Dokument öffnen IBR 2022, 515

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 516

Schönheitsfehler sind hinzunehmen!


OLG Karlsruhe, Beschluss vom 20.09.2021 - 4 U 199/20; BGH, Beschluss vom 29.06.2022 - VII ZR 63/22 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 516

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 555

Positionsweise gewährter Sonderrabatt gilt auch nur positionsweise!


OLG Dresden, Beschluss vom 29.12.2021 - 14 U 859/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Stefan Bruinier)
Dokument öffnen IBR 2022, 555

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 556

Dürfen nicht abgerechnete Nachträge "nachgeschoben" werden?


OLG Rostock, Urteil vom 12.11.2021 - 7 U 52/21; BGH, Beschluss vom 01.06.2022 - VII ZR 885/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 556

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 557

Auftraggeber muss weder Bauwasser noch Baustrom stellen!


OLG Schleswig, Urteil vom 31.08.2022 - 12 U 119/21
(Tobias Rodemann)
Dokument öffnen IBR 2022, 557

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 558

Keine Zahlungsverfügung ab Schlussrechnungsreife!


OLG Karlsruhe, Beschluss vom 23.09.2022 - 8 W 29/22
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 558

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 559

Im Bauvertrag ist Ungeduld fatal!


OLG Zweibrücken, Beschluss vom 17.05.2021 - 5 U 173/20; BGH, Beschluss vom 18.05.2022 - VII ZR 467/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Nina Wolber)
Dokument öffnen IBR 2022, 559

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 560

11 Monate Terminüberschreitung: Sechstägige Nachfrist reicht!


OLG Frankfurt, Urteil vom 18.02.2021 - 22 U 103/19; BGH, Beschluss vom 26.01.2022 - VII ZR 258/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Marc Plücker)
Dokument öffnen IBR 2022, 560

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 561

Wer nicht (mehr) für Mängel haftet, darf die Arbeiten nicht einstellen!


OLG Frankfurt, Urteil vom 05.08.2022 - 21 U 84/21
(Maximilian R. Jahn)
Dokument öffnen IBR 2022, 561

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 562

Bedenkenhinweis schützt vor Verzugskündigung!


OLG Dresden, Urteil vom 29.06.2022 - 22 U 1689/20
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 562

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 563

Außerordentliche Kündigung vor Ausführung: Keine Vergütung für Vorarbeiten und Planung!


OLG Köln, Urteil vom 13.04.2022 - 11 U 7/21
(Timo Siemer)
Dokument öffnen IBR 2022, 563

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 564

Kurzfristiger Zahlungsverzug macht Vertragsstrafe nicht hinfällig!


OLG Frankfurt, Urteil vom 18.02.2021 - 22 U 103/19; BGH, Beschluss vom 26.01.2022 - VII ZR 258/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen).
(Iris Oberhauser)
Dokument öffnen IBR 2022, 564

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 565

Unberechtigter Rücktritt vom Fertighausvertrag: Erwerber muss 8% Schadensersatz zahlen!


OLG Frankfurt, Urteil vom 31.03.2021 - 29 U 178/20; BGH, Beschluss vom 09.02.2022 - VII ZR 410/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stefan Bruinier)
Dokument öffnen IBR 2022, 565

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 566

Nach drei erfolglosen Mängelbeseitigungsversuchen ist Schluss!


OLG Stuttgart, Urteil vom 23.02.2021 - 12 U 540/19; BGH, Beschluss vom 20.04.2022 - VII ZR 241/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Marc Steffen)
Dokument öffnen IBR 2022, 566

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 567

Verstoß gegen die Schadensminderungspflicht muss der Auftragnehmer beweisen!


OLG Rostock, Urteil vom 07.12.2021 - 4 U 57/18 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Frederic Jürgens)
Dokument öffnen IBR 2022, 567

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 568

Reparatur von Abwasserleitungen: Haustechniker muss auf "Inliner-Verfahren" hinweisen!


OLG Karlsruhe, Urteil vom 07.06.2022 - 9 U 163/20
(Karl Schwarz)
Dokument öffnen IBR 2022, 568

 R 
VerbraucherbauvertragVerbraucherbauvertrag
IBR 2022, 569

Wann sind Umbaumaßnahmen "erheblich"?


OLG Celle, Beschluss vom 28.03.2022 - 6 U 6/22
(Björn Retzlaff)
Dokument öffnen IBR 2022, 569

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 607

Wann gilt eine E-Mail als zugegangen?


BGH, Urteil vom 06.10.2022 - VII ZR 895/21
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 607

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 608

Persönliches Gespräch schließt Widerrufsrecht aus!


OLG Naumburg, Urteil vom 07.10.2021 - 2 U 33/21
(Anna Stretz)
Dokument öffnen IBR 2022, 608

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 609

Keine Einigung über die Höhe der Vergütung, kein Anspruch auf Werklohn!


OLG Rostock, Urteil vom 12.11.2021 - 7 U 52/21; BGH, Beschluss vom 01.06.2022 - VII ZR 885/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 609

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 610

Bestandsrisiko übernommen: Kein Nachtrag für zusätzliche Abdichtungsarbeiten!


OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.03.2020 - 5 U 51/19; BGH, Beschluss vom 18.05.2022 - VII ZR 61/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Heiko Fuchs)
Dokument öffnen IBR 2022, 610

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 611

Abrechnung von Stundenlohnarbeiten: Keine besonderen Anforderungen im BGB-Vertrag!


OLG München, Beschluss vom 04.06.2020 - 28 U 345/20 Bau; BGH, Beschluss vom 01.06.2022 - VII ZR 93/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Harald Eimler)
Dokument öffnen IBR 2022, 611

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 612

Forderung muss unbestritten/rechtskräftig festgestellt sein: Aufrechnungsverbot unwirksam!


OLG Brandenburg, Urteil vom 11.11.2021 - 12 U 79/21
(Stephan Götze)
Dokument öffnen IBR 2022, 612

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 613

Auftragslos erbrachte Leistungen werden durch eine vorbehaltlose Abnahme nicht anerkannt!


OLG Köln, Beschluss vom 27.05.2021 - 16 U 192/20; BGH, Beschluss vom 07.09.2022 - VII ZR 649/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 613

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 614

Der Unternehmer heißt Unternehmer, weil (nur) er etwas unternehmen muss!


OLG München, Beschluss vom 22.04.2021 - 28 U 7084/20 Bau; BGH, Beschluss vom 27.07.2022 - VII ZR 339/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Florian Schrammel)
Dokument öffnen IBR 2022, 614

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 615

Keine bauablaufbezogene Darstellung: Kein Schadensersatz wegen Behinderungen!


OLG Stuttgart, Urteil vom 17.03.2020 - 10 U 310/19; BGH, Beschluss vom 26.01.2022 - VII ZR 51/20 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Stephan Bolz)
Dokument öffnen IBR 2022, 615

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 616

Wer die Leistung unberechtigt einstellt, muss für den Schaden zahlen!


KG, Beschluss vom 01.07.2022 - 21 U 13/22
(Philipp Hummel)
Dokument öffnen IBR 2022, 616

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 617

Vertragsstrafenkumulation von über 5%: Vertragsstrafenklausel ist unwirksam!


OLG Koblenz, Urteil vom 24.06.2021 - 2 U 391/19; BGH, Beschluss vom 10.08.2022 - VII ZR 632/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Marc Plücker)
Dokument öffnen IBR 2022, 617

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 618

Abrechnung nach Kündigung: Grundlage der Kalkulation muss nachträglich erstellt werden!


OLG Zweibrücken, Urteil vom 08.12.2020 - 5 U 67/19; BGH, Beschluss vom 29.06.2022 - VII ZR 16/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tony Selle)
Dokument öffnen IBR 2022, 618

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 619

Die Last mit der Darlegung zum Füllauftrag


OLG Dresden, Urteil vom 29.06.2022 - 22 U 1689/20
(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 619

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 620

Schwarzbau ist nicht mangelhaft!


OLG Dresden, Urteil vom 07.12.2021 - 6 U 1716/21; BGH, Beschluss vom 10.08.2022 - VII ZR 1/22 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Tim Steinbach)
Dokument öffnen IBR 2022, 620

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 621

Fassade trotz Mängeln funktionstauglich: Neuerrichtung unverhältnismäßig!


OLG Koblenz, Urteil vom 24.06.2021 - 2 U 391/19; BGH, Beschluss vom 10.08.2022 - VII ZR 632/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Karl Schwarz)
Dokument öffnen IBR 2022, 621

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 622

Keine Kostenobergrenze im Vergleich: Keine Kostendeckelung trotz Preisexplosion!


OLG München, Beschluss vom 13.12.2021 - 28 U 1128/21 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen)
(Harald Eimler)
Dokument öffnen IBR 2022, 622

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 623

Vorsicht vor Abgeltungsklauseln!


OLG Nürnberg, Beschluss vom 12.05.2021 - 2 U 752/21; BGH, Beschluss vom 06.04.2022 - VII ZR 500/21 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)
(Martine Stein)
Dokument öffnen IBR 2022, 623

 R 
ProzessualesProzessuales
IBR 2022, 661

Kein Minderwert trotz Mängeln: Auftraggeber kann von Minderung auf Kostenvorschuss umstellen!


OLG Celle, Urteil vom 09.03.2022 - 14 U 105/21 (nicht rechtskräftig)
(Kristina Eistert)
Dokument öffnen IBR 2022, 661

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1002 (nur online)

Bauherren-Ehepaar trennt sich: Wie muss der Klageantrag lauten?


LG Lübeck, Urteil vom 24.09.2021 - 6 O 243/20
(Jörg Schmidt)
Dokument öffnen IBR 2022, 1002

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1011 (nur online)

Und wieder: Änderungsklauseln unwirksam und Anordnungsrecht nach § 650b BGB hat Leitbildcharakter!


LG Halle, Urteil vom 21.05.2021 - 4 O 208/19
(Benjamin Berding)
Dokument öffnen IBR 2022, 1011

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1012 (nur online)

Feststellungsverfügung scheitert nicht daran, dass § 650c Abs. 3 BGB eine Leistungsverfügung voraussetzt


LG Hechingen, Urteil vom 02.11.2021 - 2 O 305/21 (gegenstandslos)
(Eduard Maier; Fabienne Hügle)
Dokument öffnen IBR 2022, 1012

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1022 (nur online)

Bauverträge in Zeiten von Krisen und Krieg



(Julia Zerwell; Steffen Holatka)
Dokument öffnen IBR 2022, 1022

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1028 (nur online)

Keine Nachtragsvergütung ohne schlüssige Nachtragskalkulation


LG Dortmund, Urteil vom 09.08.2022 - 5 O 263/17 (nicht rechtskräftig)
(Jörn-Michael Bartels)
Dokument öffnen IBR 2022, 1028

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1029 (nur online)

Verwertungserlöse sind umsatzsteuerpflichtig!


OLG Hamm, Urteil vom 10.05.2022 - 21 U 2/21
(Ernst Wilhelm)
Dokument öffnen IBR 2022, 1029

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1031 (nur online)

Ukraine-Krieg: Wegfall der "großen Geschäftsgrundlage"?



(Jarl-Hendrik Kues; Edith M. Scheuermann)
Dokument öffnen IBR 2022, 1031

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1033 (nur online)

Gesamtwirkung Vergleich zu nichtbeteiligtem Gesamtschuldner ausnahmsweise möglich


OLG Köln, Urteil vom 13.01.2022 - 7 U 29/21
(Tim Schaidreiter)
Dokument öffnen IBR 2022, 1033

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1034 (nur online)

(Mit-)Eigentum aufgegeben, Mängelansprüche bleiben!


OLG Celle, Urteil vom 09.03.2022 - 14 U 105/21
(Kristina Eistert)
Dokument öffnen IBR 2022, 1034

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1036 (nur online)

Lieferung und Montage von Fenstern und Türen ist Werkvertrag!


OLG Hamm, Urteil vom 27.09.2022 - 24 U 57/21
(Steffen Hofmann)
Dokument öffnen IBR 2022, 1036

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1041 (nur online)

Es gibt einen wirksamen Vertragsstrafenvorbehalt auch vor der Abnahme



(Georg Rehbein)
Dokument öffnen IBR 2022, 1041

 R 
BauvertragBauvertrag
IBR 2022, 1042 (nur online)

Wie sind angemessene Zuschläge für Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln?



(Markus Zacharias)
Dokument öffnen IBR 2022, 1042 Dokument öffnen IBR 2022, 1001 (nur online)