ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
IBR 07/2017 - Inhaltsverzeichnis
Übersicht nach Sachgebieten:
Architekten und Ingenieure Bauhaftung Bausicherheiten Bautechnik Bauvertrag Prozessuales Werkvertragsrecht
| FORUM | ||
Bautechnik
|
Bauvertrag
Vergütung und Zahlung|
361 |
An einmal angebotene Preise bleibt der Auftragnehmer gebunden! OLG Koblenz, Beschluss vom 06.04.2017 - 5 U 176/17  Beitrag |
|
362 |
Informationsinteresse des Auftraggebers entscheidet über Prüfbarkeit der Rechnung! OLG Karlsruhe, Urteil vom 02.12.2014 - 19 U 122/13; BGH, Beschluss vom 18.01.2017 - VII ZR 22/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) Beitrag |
|
363 |
Wer kein "Gegenaufmaß" erstellt, muss zahlen! KG, Beschluss vom 15.04.2014 - 27 U 152/13; BGH, Beschluss vom 01.02.2017 - VII ZR 172/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) Beitrag |
Bauzeit und Vertragsstrafe
|
364 |
Vertragsstrafe über mindestens 520 Euro pro Tag ist unwirksam! KG, Beschluss vom 23.02.2017 - 21 U 126/162 Beitrag |
|
365 |
Behinderungsauswirkungen müssen über den gesamten Bauablauf dargestellt werden! LG Freiburg, Urteil vom 04.03.2016 - 1 O 141/14 Beitrag |
Kündigung
|
366 |
Vorgewerke nicht fertig gestellt: Kündigung setzt Fristsetzung voraus! OLG Frankfurt, Urteil vom 03.04.2017 - 29 U 169/16 Beitrag |
|
367 |
Bauzeitverkürzung = freie Kündigung! OLG Rostock, Urteil vom 14.03.2017 - 4 U 155/12 Beitrag |
Mängel
|
368 |
Richtiges Baumaterial vom falschen Lieferanten bezogen: Liegt darin ein Baumangel? OLG Köln, Beschluss vom 27.01.2014 - 11 U 217/12; BGH, Beschluss vom 18.01.2017 - VII ZR 30/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) Beitrag |
|
369 |
Bodenplatte nur 10,5 statt 15 cm stark: Auftragnehmer muss Schadensersatz zahlen! KG, Urteil vom 13.05.2014 - 7 U 116/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) Beitrag |
|
370 |
Wärmedämmverbundsystem muss gegen Feuchtigkeit abgedichtet werden! OLG Schleswig, Urteil vom 31.03.2017 - 1 U 48/16 Beitrag |
|
371 |
Minderungshöhe richtet sich nach Brutto-Mängelbeseitigungskosten! OLG Köln, Urteil vom 09.12.2016 - 19 U 43/16 Beitrag |
Bausicherheiten
|
372 |
Sicherheitsverlangen nach § 648a BGB: Was muss der Auftragnehmer darlegen und beweisen? OLG Hamm, Urteil vom 16.01.2017 - 17 U 111/16 Beitrag |
Bauhaftung
|
373 |
Abbruchunternehmer beschädigt Giebelwand des Nachbarn: Auch der Auftraggeber haftet! OLG Celle, Urteil vom 06.10.2016 - 13 U 112/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) Beitrag |
Werkvertragsrecht
|
375 |
Kein Rücktritt vor Fälligkeit!? OLG München, Urteil vom 16.01.2014 - 6 U 870/13; BGH, Beschluss vom 02.11.2016 - VII ZR 37/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) Beitrag |
Architekten und Ingenieure
|
384 |
Mangelhaft ausgeführte Abdichtungsarbeiten sprechen für unzureichende Bauüberwachung! OLG Brandenburg, Urteil vom 30.03.2017 - 12 U 71/16 Beitrag |
Prozessuales
|
417 |
Parteigutachter wird "ad-hoc-Sachverständiger": Vernehmung ist nicht verfahrensfehlerhaft! OLG Frankfurt, Urteil vom 03.04 2017 - 29 U 169/16 Beitrag |