ibr-online Forum - Aufsätze, Blog, Leseranmerkungen
ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Recht am Bau | Bauvertrag
Aktuelle Anzeige eingeschränkt auf: Zeitschriftenschau
Zeige Dokumente 51 bis 91 von insgesamt 91 - (214 in Alle Sachgebiete)
Online seit 2010
|
Z |
BauvertragKaufrecht gilt auch für baubezogene Lieferverträge!Besprochener Beitrag: "Zur Abgrenzung zwischen Kauf- und Werkvertragsrecht bei baubezogenen Lieferverträgen zwischen Nichtverbrauchern - oder: Zur Abgrenzung zwischen Rechtsanwendung und Rechtspolitik" von Dr. Jochen Rudolph  IBR 2010, 67 ( 1 Leseranmerkung)
|
Online seit 2009
|
Z |
BauvertragGesetzliche Vorgaben des BauFordSiG lassen sich praktisch nicht umsetzen!Besprochener Beitrag: "BauFordSiG: Praxistauglichkeit und Rechtmäßigkeit aus wirtschaft-, insolvenz- und verfassungsrechtlicher Sicht" von Prof. Dr. Ulrich Battis, Prof. Dr. Christoph G. Paulus IBR 2009, 621
|
|
Z |
BauvertragIst das BauFordSiG verfassungswidrig?Besprochener Beitrag: "BauFordSiG: Praxistauglichkeit und Rechtmäßigkeit aus wirtschaft-, insolvenz- und verfassungsrechtlicher Sicht" von Prof. Dr. Ulrich Battis, Prof. Dr. Christoph G. Paulus IBR 2009, 624
|
|
Z |
BauvertragBauFordSiG: Sind Treuhandkonten insolvenzfest?Besprochener Beitrag: "BauFordSiG: Praxistauglichkeit und Rechtmäßigkeit aus wirtschafts-, insolvenz- und verfassungsrechtlicher Sicht (Rechtsgutachten)" von Prof. Dr. Ulrich Battis, Prof. Dr. Christoph G. Paulus IBR 2009, 623
|
|
Z |
BauvertragBauFordSiG: Eklatanter Verstoß gegen Insolvenzrecht?Besprochener Beitrag: "BauFordSiG: Praxistauglichkeit und Rechtmäßigkeit aus wirtschafts-, insolvenz- und verfassungsrechtlicher Sicht (Rechtsgutachten)" von Prof. Dr. Ulrich Battis, Prof. Dr. Christoph G. Paulus IBR 2009, 622
|
|
Z |
BauvertragEinen "gerechten" Preis gibt es nicht!Besprochener Beitrag: "Die Rückkehr des gerechten Preises?" von RA und FA für Bau- und Architektenrecht Hans Christian Schwenker IBR 2009, 441
|
Online seit 2008
|
Z |
BauvertragHemmung der Verjährung durch werkvertragliche Nacherfüllungshandlungen?Besprochener Beitrag: "Hemmung der Verjährung durch werkvertragliche Nacherfüllung" von RA Tobias Faber, Dipl.-Jurist Matthias Werner IBR 2008, 631 ( 4 Leseranmerkungen)
|
Online seit 2007
|
Z |
SchiedswesenEngineer und Dispute Adjudication Board in FIDIC-Verträgen: Rechtliche EinordnungBesprochener Beitrag: "Engineer und Dispute Adjudication Board in FIDIC-Verträgen: Entwicklung, Grundlagen und rechtliche Einordnung" von RA Dr. Götz-Sebastian Hök IBR 2007, 1301 (nur online)
|
|
Z |
SchiedswesenSchiedsgerichtsbarkeit - ein Auslaufmodell?Besprochener Beitrag: "Schiedsgerichtsbarkeit im internationalen Anlagenbau - ein Auslaufmodell?" von Dr. Paul Hobeck, Dr. Max Koebke, Volker Mahnken IBR 2007, 593
|
|
Z |
Bauvertrag§ 9 VOB/A: Magna charta des Baurechts?Besprochener Beitrag: "Zur aus § 9 VOB/A hergeleiteten Vollständigkeitsvermutung" von Prof. Friedrich Quack IBR 2007, 1133 (nur online)
|
Online seit 2006
|
Z |
BauvertragGibt es nachtragsfeste Bauverträge?Besprochener Beitrag: "Nachträge am Bau - über die Ursachen von Kostenexplosionen" von Richter am BGH a. D. Prof. Friedrich Quack IBR 2006, 1138 (nur online)
|
Online seit 2005
|
Z |
BauvertragWelche Anspruchsgrundlagen für Nachträge wegen gestörten Bauablaufs?Besprochener Beitrag: "Anmerkungen zum Urteil des OLG Hamm vom 14.04.2005 - 21 U 133/04" von RA Prof. Dr. Robert Kaufmann IBR 2006, 5
|
|
Z |
BauvertragDas "Ende der Verrechnung" und die FolgenBesprochener Beitrag: "Das Ende der Verrechnung im Werkvertragsrecht und seine Folgen" von RiLG Dr. Martin Kessen IBR 2006, 6
|
|
Z |
BauvertragKann die VOB/C bei einem Verbrauchervertrag Vertragsinhalt sein?Besprochener Beitrag: "Was ist eigentlich vereinbart, wenn die VOB/C nicht wirksam in den Vertrag einbezogen wurde?" von Richter am BGH a. D. Prof. Friedrich Quack IBR 2006, 4
|
|
Z |
Bauvertrag - Bausoll und VergütungUnbereinigte Fortschreibung mischkalkulierter Preise bei Leistungs- und Mengenänderungen?Besprochener Beitrag: "Bereinigende Preisfortschreibung" bei Nachträgen und Ausgleichsberechnungen gemäß § 2 Nr. 3 VOB/B?" von RA Uwe Luz IBR 2005, 660
|
|
Z |
VergabeVergütungsanpassung trotz vorbehaltloser Bindefristverlängerung?Besprochener Beitrag: "Verschieben der Zuschlags- und Bindefrist im Vergabeverfahren" von Dr. Falk Würfele IBR 2005, 628
|
|
Z |
BauvertragVerjährung: Abgrenzung zwischen Arbeiten am Bauwerk und GebäudearbeitenBesprochener Beitrag: "Verjährung der werkvertraglichen Mängelansprüche bei Gebäudearbeiten" von RA Dr. Robert Fischer IBR 2005, 1250 (nur online)
|
|
Z |
BauvertragHaftet die Bank bei unberechtigter Verrechnung von Baugeld?Besprochener Beitrag: "Das GSB und die Haftung der Banken" von RA Dr. Stammkötter, Ref. Reichelt IBR 2005, 490
|
|
Z |
Bauvertrag - HaftungPrüf- und Hinweispflichten des Estrichlegers bei der UntergrundabnahmeBesprochener Beitrag: "Prüfpflichten und Untergrundabnahme ? Was sollte beachtet werden?" von Dipl.-Ing. Ralf Boye, RAin Regina Schopf-Schweizer IBR 2005, 1221 (nur online)
|
|
Z |
Bauvertrag§ 648a BGB: Pauschalierter Schadensersatz ist aus der Restvergütung zu berechnen!Besprochener Beitrag: "Die Berechnungsgrundlage für den pauschalierten Schadensersatz nach § 648a Abs. 5 Satz 4 BGB" von Dr. Thomas Stickler IBR 2005, 488
|
|
Z |
BauvertragVertragsgestaltung im Tunnelbau: Was bringen Störfallkataloge?Besprochener Beitrag: "Störfallkataloge bei Bauverträgen im Tunnelbau mit Schildvortrieb" von Prof. Dr. Klaus Kapellmann, Prof. Dr.-Ing. Martin Ziegler IBR 2005, 537
|
|
Z |
BauvertragDas Konsoltraggerüst-Urteil - Wirklichkeit und FehlinterpretationBesprochener Beitrag: "Konsoltraggerüste" - Bausollbestimmung durch die VOB/C oder die "konkreten Verhältnisse"?" von RA Prof. Dr. Klaus-D. Kapellmann IBR 2005, 1148 (nur online)
|
Online seit 2004
|
Z |
Bauvertrag - Bausoll und VergütungNachträge: Spekulationspreise müssen nicht fortgeschrieben werden!Besprochener Beitrag: "Mischkalkulationen sind unzulässig, sind spekulative Preisgestaltungen passé?" von Michael Stemmer IBR 2004, 674
|
|
Z |
Bauvertrag - Bausoll und VergütungBauzeitänderung: Vergütungs- oder Schadensersatzanspruch?Besprochener Beitrag: "Anordnungen zur Bauzeit - Vergütungs- oder Schadensersatzansprüche" von Claus Genschow IBR 2005, 4
|
|
Z |
BauvertragDie VOB/A enthält kein Bauvertragsrecht!Besprochener Beitrag: "Enthält die VOB/A wegen Verweisung auf sie in der VergabeVO Normen des Bauvertragsrechts?" von Prof. Friedrich Quack IBR 2005, 1032 (nur online)
|
|
Z |
Bauvertrag - Bausoll und Vergütung§ 1 Nr. 3 VOB/B: Darf der Auftraggeber auch die Bauzeit und den Bauablauf ändern?Besprochener Beitrag: "Das einseitige Anordnungsrecht des Auftraggebers zu Bauzeit und Bauablauf und seine Vergütungsfolgen" von RA Christian Zanner, RAin Natalie Keller IBR 2004, 558
|
|
Z |
BauvertragKostenersatz bei eigenmächtiger Selbstvornahme der Mängelbeseitigung?Besprochener Beitrag: "Kostenersatz bei eigenmächtiger Selbstvornahme der Mängelbeseitigung - ein Plädoyer für die Abkehr von einer verfestigten Rechtspraxis" von StA Matthias Katzenstein IBR 2004, 497
|
|
Z |
BauvertragMüssen "fiktive" Mängelbeseitigungskosten im Wege des Schadensersatzes ersetzt werden?Besprochener Beitrag: "Wider die Ersatzfähigkeit "fiktiver" Mängelbeseitigungskosten" von RA Dr. Christian Knütel IBR 2004, 292
|
|
Z |
BauvertragEinstweilige Streitschlichtung bei Nachtragsstreitigkeiten!Besprochener Beitrag: "Interimsvereinbarungen zu streitigen Nachträgen" von RiBGH a.D. Friedrich Quack IBR 2004, 1045 (nur online)
|
|
Z |
Bauvertrag§ 2 Nr. 5 VOB/B: Anspruchsgrundlage bei Bauzeitverzögerungen?Besprochener Beitrag: "Nachträge wegen gestörten Bauablaufs im VOB/B-Vertrag" von RiBGH Prof. Dr. Reinhold Thode IBR 2004, 290
|
|
Z |
BauvertragMängel nach Abnahme: Wer muss die Höhe der Beseitigungskosten darlegen und beweisen?Besprochener Beitrag: "Die Darlegungs- und Beweislast bei Anwendung des § 641 Abs. 3 BGB" von Dr. Marc Biebelheimer IBR 2004, 291
|
|
Z |
BauvertragIst der Auftragnehmer zur Vorleistung gesetzlich verpflichtet?Besprochener Beitrag: "Die Vorleistungspflicht des Bauunternehmers: Ein Trugbild?" von Christian Sienz IBR 2004, 1037 (nur online)
|
|
Z |
BauvertragVerweigerte Nachtragsverhandlungen: Leistungsverweigerungsrecht?Besprochener Beitrag: "Leistungsverweigerungsrecht bei verweigerten Nachtragsverhandlungen" von Dr. Johann Kuffer IBR 2004, 234
|
|
Z |
BauvertragAnordnungen gemäß § 1 Nr. 3, 4 VOB/B rechtfertigen keine Einstellung der Arbeiten!Besprochener Beitrag: "Theorien zur Rechtnatur von § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B und ihre Auswirkungen auf die Nachtragsproblematik" von Prof. Friedrich Quack IBR 2004, 233
|
|
Z |
BauvertragWie setzt man eine Nachfrist richtig?Besprochener Beitrag: "Wie setzt man eine Nachfrist richtig?" von Universitätsprofessor Peter Mankowski IBR 2004, 117
|
Online seit 2003
|
Z |
Bauvertrag - Abrechnung und ZahlungKündigung eines Bauvertrages: Fälligkeit der Schlussrechnung erst nach Abnahme?Besprochener Beitrag: "Die Abnahme beim gekündigten Bauvertrag und deren Auswirkungen auf die Verjährung" von RA Wendelin Acker, RAin Sigrid Roskosny IBR 2004, 53
|
|
Z |
Bauvertrag - Grundlagen und AGBKann sich der Verwender der VOB/B auf deren unwirksame Einbeziehung berufen?Besprochener Beitrag: "Kann die Berufung des AGB-Verwenders auf die - wegen eines Verstoßes gegen § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB - nicht wirksame Einbeziehung der AGB treuwidrig sein?" von RA Andreas Henkel IBR 2003, 713
|
|
Z |
Bauvertrag - Bausoll und VergütungIst ein Auftraggeber an Nachtragsvereinbarungen gebunden?Besprochener Beitrag: "Zur Bindungswirkung von Nachtragsvereinbarungen" von RA Peter Oppler IBR 2003, 712
|
|
Z |
Bauvertrag - Grundlagen und AGBAGB-Klausel oder Individualabrede?Besprochener Beitrag: "Die stillschweigende Unterlegung von AGB durch Individualabreden" von Prof. Dr. Thomas Pfeiffer IBR 2004, 54
|
|
Z |
Bauvertrag - Grundlagen und AGBDIN 18299 ff sind in ihren nichttechnischen Teilen Allgemeine Geschäftsbedingungen!Besprochener Beitrag: "Die Einbeziehung der VOB/B und VOB/C in den Bauvertrag" von Otto Tempel IBR 2003, 647
|
|
Z |
Bauvertrag - Bausoll und Vergütung§ 9 VOB/A ist nicht das Grundgesetz des Bauvertrags!Besprochener Beitrag: "Das ungewöhnliche Wagnis im Bauvertrag" von RA Prof. Friedrich Quack IBR 2003, 648
|
Seite:1
2