Gesamtsuche
[Suchtipps]Ihr(e) Suchbegriff(e): Volltext: 5 U 135/16
Bester Treffer:
IBRRS 2021, 1322
Architekten und Ingenieure
Wann haftet der planende Architekt für eine Bauzeitverzögerung?
OLG Frankfurt, Urteil vom 22.02.2018 - 5 U 135/16
Volltext2 Treffer in folgenden Dokumenten:
Einzeldokumente | ||
---|---|---|
|
ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
1 Beitrag gefunden |
IBR 2021, 362 | OLG Frankfurt/BGH - Wann haftet der planende Architekt für eine Bauzeitverzögerung? |
1 Volltexturteil gefunden |
IBRRS 2021, 1322
Mit Beitrag
Architekten und Ingenieure
Wann haftet der planende Architekt für eine Bauzeitverzögerung?
OLG Frankfurt, Urteil vom 22.02.2018 - 5 U 135/16
1. Ein Generalunternehmer kann von dem von ihm beauftragten Architekten aus eigenem Recht keinen Mietausfallschaden wegen mangelhafter Ausführungspläne geltend machen.
2. Verlangt der Auftraggeber eines Architektenvertrags vom Architekten Schadensersatz wegen einer verzögerten Fertigstellung des Bauvorhabens, muss er darlegen und beweisen, dass die Bauzeitverzögerung allein oder überwiegend auf eine unzureichende oder nicht fristgerecht erbrachte Ausführungsplanung zurückzuführen ist.
Volltext