ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
Jahresübersicht 2016 - Alle veröffentlichen Beiträge
Aktuell gewähltes Sachgebiet:Bauvertrag
|
R |
 Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Anspruch auf Preisanpassung wegen Mengenänderungen lässt sich nicht ganz ausschließen!BGH, Beschluss vom 04.11.2015 - VII ZR 282/14  IBR 2016, 3
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Mängelansprüche verjährt: Kann der Besteller trotzdem die Zahlung verweigern?BGH, Urteil vom 05.11.2015 - VII ZR 144/14 IBR 2016, 4
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Wird "ins Blaue hinein" kalkuliert, kann es (für den Auftragnehmer) teuer werden!OLG Frankfurt, Urteil vom 23.07.2013 - 6 U 122/12; BGH, Beschluss vom 25.06.2015 - VII ZR 238/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 5
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
"Tücken" der Abrechnung eines Pauschalpreisvertrags bei Mehr- und MinderleistungenOLG Düsseldorf, Urteil vom 08.07.2014 - 21 U 155/13; BGH, Beschluss vom 13.08.2015 - VII ZR 168/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 6
|
|
R |
Bauvertrag - Ausführung
Bestehen Prüf- und Hinweispflichten auch in Bezug auf Nachfolgegewerke?OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.04.2015 - 22 U 157/14 IBR 2016, 7
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Immer wieder: Anspruch wegen Bauzeitstörung setzt bauablaufbezogene Darstellung voraus!OLG Frankfurt, Urteil vom 23.07.2013 - 6 U 122/12; BGH, Beschluss vom 25.06.2015 - VII ZR 238/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 8
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Verzug beim Bau einer Photovoltaikanlage: Entgangene Einspeisevergütung ist zu ersetzen!OLG Dresden, Urteil vom 25.06.2013 - 9 U 1190/12; BGH, Beschluss vom 07.05.2015 - VII ZR 191/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 9
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Kündigung heißt Kündigung!OLG Bamberg, Beschluss vom 13.05.2015 - 3 U 19/15; BGH, Beschluss vom 08.10.2015 - VII ZR 165/15 (Nichtzulassungsbeschwerde verworfen) IBR 2016, 10
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Leistung wird durch Ingebrauchnahme und Zahlung der Schlussrechnung abgenommen!OLG München, Urteil vom 10.11.2015 - 9 U 4218/14 Bau (nicht rechtskräftig) IBR 2016, 11
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Kosten der baubegleitenden Rechtsberatung muss der Auftraggeber selbst tragen!KG, Urteil vom 28.09.2012 - 7 U 253/11; BGH, Beschluss vom 20.11.2014 - VII ZR 297/12 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 12
|
|
R |
Architekten und Ingenieure
Meinungsaustausch hemmt die Verjährung!OLG Düsseldorf, Urteil vom 01.10.2015 - 22 U 48/15 IBR 2016, 13
|
|
R |
Bausicherheiten
Gebäude mit drei separaten Wohnungen ist kein Einfamilienhaus!OLG Stuttgart, Beschluss vom 01.12.2014 - 5 U 156/13; BGH, Beschluss vom 21.05.2015 - VII ZR 306/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 14
|
|
R |
Bausicherheiten
Kündigungsgrund kann nicht inszeniert werden!KG, Urteil vom 28.09.2012 - 7 U 253/11; BGH, Beschluss vom 20.11.2014 - VII ZR 297/12 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 15
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Wer wie ein "Profi" auftritt, muss noch lange kein Unternehmer sein!OLG Hamm, Urteil vom 11.11.2015 - 12 U 34/15 IBR 2016, 69
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Schlechter Preis bleibt schlechter Preis - auch bei Kalkulationsfehlern!OLG Brandenburg, Urteil vom 25.11.2015 - 4 U 7/14 IBR 2016, 70
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Wer hat die Kosten für die Erstellung eines Nachtragsangebots zu tragen?OLG Brandenburg, Urteil vom 02.12.2015 - 11 U 102/12 IBR 2016, 71
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Auftraggeber erstellt Schlussrechnung: Vergütung wird sofort fällig!OLG Nürnberg, Beschluss vom 24.07.2013 - 13 U 594/12; BGH, Beschluss vom 25.06.2015 - VII ZR 216/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 72
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Schlussrechnung erst fünf Jahre nach Fristsetzung erstellt: Werklohnanspruch verwirkt!OLG Hamm, Beschluss vom 25.09.2014 - 24 U 65/13; BGH, Beschluss vom 09.07.2015 - VII ZR 281/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 73
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
"Acht Monate nach Baugenehmigung" ist hinreichend bestimmter Fertigstellungstermin!BGH, Urteil vom 05.11.2015 - VII ZR 43/15 IBR 2016, 74
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Vor Abnahme mit Vertragsstrafe aufgerechnet: Kein Vorbehalt mehr erforderlich!BGH, Urteil vom 05.11.2015 - VII ZR 43/15 IBR 2016, 75
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Kein verbindlicher Bauzeitenplan vereinbart: Keine Ansprüche wegen gestörten Bauablaufs!OLG Brandenburg, Urteil vom 02.12.2015 - 11 U 102/12 IBR 2016, 76
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Stockende Bauarbeiten sind ein Kündigungsgrund!OLG München, Urteil vom 11.02.2015 - 27 U 3407/14 Bau; BGH, Beschluss vom 05.11.2015 - VII ZR 53/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 77
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Wesentliche Mängel gerügt: Nutzung führt nicht zur (konkludenten) Abnahme!BGH, Urteil vom 05.11.2015 - VII ZR 43/15 IBR 2016, 78
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Welche Bedeutung haben Herstellerempfehlungen?OLG München, Urteil vom 08.07.2015 - 13 U 4157/14 Bau; BGH, Beschluss vom 22.10.2015 - VII ZR 189/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 79
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Kann mangelfrei gebaut werden, hilft ein Bedenkenhinweis nicht!OLG Schleswig, Urteil vom 23.04.2015 - 7 U 128/14; BGH, Beschluss vom 24.09.2015 - VII ZR 99/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 80
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Decken- und Wandputz mangelhaft: Bis zu welcher Höhe sind die Ersatzvornahmekosten zu erstatten?OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.04.2013 - 5 U 105/12; BGH, Beschluss vom 10.09.2015 - VII ZR 110/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 81
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Trotz zeitlicher Abstimmungsprobleme: Mängel sind fristgerecht zu beseitigen!OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.04.2013 - 5 U 105/12; BGH, Beschluss vom 10.09.2015 - VII ZR 110/13 (Nichtzulassungsbescherde zurückgewiesen) IBR 2016, 82
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Wie weit reicht das Einverständnis mit der Mängelbeseitigung durch eine Fremdfirma?OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2015 - 22 U 84/15 IBR 2016, 83
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Keine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt: Kein Anspruch auf Kostenerstattung!OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.12.2015 - 22 U 84/15 IBR 2016, 84
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Nach Wasserschaden Maßnahmenprotokoll erstellt: Mangel dem Grunde nach anerkannt!OLG Brandenburg, Urteil vom 12.11.2015 - 12 U 176/13 IBR 2016, 85
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
"Sanierung" muss alle Mängel beseitigen!OLG Hamm, Urteil vom 11.11.2015 - 12 U 34/15 IBR 2016, 86
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung
"Schwarzgeld" muss nicht zurückgezahlt werden!OLG Jena, Beschluss vom 26.05.2015 - 5 U 833/14; BGH, Beschluss vom 05.11.2015 - VII ZR 134/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 131
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung
Sind 2 cm = 26 mm?OLG Koblenz, Urteil vom 15.07.2015 - 5 U 140/15 IBR 2016, 132
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung
Pauschalpreis vereinbart? Bauherr muss Angaben zu Ort, Zeit und Begleitumständen machen!OLG Koblenz, Urteil vom 23.09.2015 - 5 U 212/15 IBR 2016, 133
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung
Zuschlag trotz Kalkulationsfehlers erteilt: Auftraggeber muss keinen Schadensersatz zahlen!OLG Brandenburg, Urteil vom 25.11.2015 - 4 U 7/14 IBR 2016, 134
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung
Nachträge müssen im BGB-Bauvertrag erst nach der Abnahme bezahlt werden!OLG Bamberg, Urteil vom 08.07.2015 - 3 U 189/14; BGH, Beschluss vom 02.12.2015 - VII ZR 184/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 135
|
|
R |
Bauvertrag - Ausführung
Hinweis auf Putzrisse ist keine ordnungsgemäße Bedenkenmitteilung!OLG München, Urteil vom 17.03.2015 - 9 U 2856/11 Bau; BGH, Beschluss vom 02.12.2015 - VII ZR 211/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 136
|
|
R |
Bauvertrag - Ausführung
Bedenken wegen Planungsfehlern sind direkt an den Auftraggeber zu richten!OLG Schleswig, Urteil vom 11.04.2014 - 1 U 10/13; BGH, Beschluss vom 08.10.2015 - VII ZR 106/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 137
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit
Entschädigung aus § 642 BGB: Wer muss was beweisen?OLG Frankfurt, Urteil vom 08.05.2015 - 25 U 174/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 138
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
"Falsche" Leistung angeboten: Auftragnehmer kann nicht wegen Annahmeverzugs kündigen!OLG Frankfurt, Urteil vom 28.10.2015 - 16 U 56/15 IBR 2016, 139
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Leistung mangelhaft oder nicht? Wer trägt das Risiko einer unklaren Leistungsbeschreibung?OLG München, Urteil vom 10.07.2013 - 27 U 31/13; BGH, Beschluss vom 16.12.2015 - VII ZR 208/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 140
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mangel arglistig verschwiegen: Wann verjähren etwaige Gewährleistungsansprüche?OLG München, Beschluss vom 29.09.2014 - 28 U 4245/13 Bau; BGH, Beschluss vom 18.11.2015 - VII ZR 251/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 141
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Wegen fehlender Vorleistungen gekündigt: Auftragnehmer muss Mängel nicht beseitigen!OLG München, Urteil vom 17.03.2015 - 9 U 2856/11 Bau; BGH, Beschluss vom 02.12.2015 - VII ZR 211/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 142
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Funktionaler Mangelbegriff: Abarbeiten des Leistungsverzeichnisses genügt nicht!OLG Brandenburg, Urteil vom 22.12.2015 - 4 U 26/12 IBR 2016, 143
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängelrüge per E-Mail: Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird nicht verlängert!OLG Jena, Urteil vom 26.11.2015 - 1 U 209/15 IBR 2016, 144
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Haftung des Auftragnehmers bei "Sorglosigkeit" des Auftraggebers reduziert?OLG Naumburg, Urteil vom 05.10.2015 - 1 U 46/15 IBR 2016, 145
|
|
R |
Bausicherheiten
Garantie auf erstes Anfordern: Aufforderung zur Zahlung muss formalen Vorgaben entsprechen!OLG Frankfurt, Urteil vom 06.11.2015 - 23 U 67/15 IBR 2016, 147
|
|
R |
Bausicherheiten
Bauhandwerkersicherung: Keine einstweilige Verfügung 13 Monate nach Fertigstellung!OLG Nürnberg, Beschluss vom 03.11.2015 - 13 U 1988/15 IBR 2016, 148
|
|
R |
Bauvertrag
Grundsätze der Kalkulation und der Preisfortschreibung für Nachtragsleistungen IBR 2016, 203
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Entsorgung von Abbruchmaterial nicht wörtlich erwähnt und trotzdem einzukalkulieren!OLG Brandenburg, Urteil vom 02.03.2016 - 4 U 65/15 IBR 2016, 204
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Mit "Kündigung" kann auch Rücktritt gemeint sein!OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.04.2015 - 21 U 181/14 IBR 2016, 205
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Kann die Abnahme wegen fehlender Dokumentation verweigert werden?OLG Frankfurt, Urteil vom 24.02.2015 - 16 U 135/14; BGH, Beschluss vom 06.07.2015 - VII ZR 55/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 206
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Druckprüfungs- und Dichtigkeitsprotokolle fehlen: Kann die Abnahme verweigert werden?OLG Köln, Urteil vom 07.08.2015 - 19 U 104/14 IBR 2016, 207
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Bauunternehmer muss nicht "klüger" als Sonderfachmann sein!OLG Bamberg, Urteil vom 17.04.2013 - 3 U 127/12; BGH, Beschluss vom 16.12.2015 - VII ZR 125/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 208
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Wann sind Dachpfannen "hagelsicher"?OLG Brandenburg, Beschluss vom 29.09.2015 - 11 U 86/15 IBR 2016, 209
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
BGB-Bauvertrag: Kann der Auftraggeber schon vor der Abnahme Mängelrechte geltend machen?OLG Brandenburg, Urteil vom 22.12.2015 - 4 U 26/12 IBR 2016, 210
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Umfasst der mangelbedingte Schadensersatz auch Hotelkosten?OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.04.2015 - 21 U 162/14 IBR 2016, 211
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Leistung rügelos abgenommen: Auftragnehmer muss Mängelbeseitigungskosten nicht ersetzen!OLG Schleswig, Urteil vom 18.12.2015 - 1 U 125/14 IBR 2016, 212
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird durch vollmachtlose Mängelrüge nicht verlängert!OLG Jena, Urteil vom 26.11.2015 - 1 U 209/15 IBR 2016, 213
|
|
R |
Bausicherheiten
Wann verjährt der Anspruch auf Erhalt einer § 648a BGB-Sicherheit?OLG Hamm, Urteil vom 08.10.2015 - 21 U 71/15 IBR 2016, 216
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Schwarzarbeit macht Vertrag nicht immer nichtig!OLG Düsseldorf, Beschluss vom 01.03.2016 - 23 U 110/15 IBR 2016, 265
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Behördliche Weisung = "andere Anordnung"!OLG Naumburg, Urteil vom 18.02.2016 - 2 U 17/13 IBR 2016, 266
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Gemeinsames Aufmaß bindet auch den öffentlichen Auftraggeber!OLG Frankfurt, Beschluss vom 09.09.2013 - 6 U 187/12; BGH, Beschluss vom 10.09.2015 - VII ZR 312/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 267
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht vorgelegt: Auftraggeber muss nicht zahlen!OLG Köln, Urteil vom 03.02.2016 - 17 U 101/14 IBR 2016, 268
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Bauzaun ist nur für die Dauer der Bauzeit vorzuhalten!VOB-Stelle Niedersachsen, Entscheidung vom 10.12.2015 - Fall 1744 IBR 2016, 269
|
|
R |
Bauvertrag - Ausführung
Auf die Planung eines Sonderfachmanns darf sich der Auftragnehmer verlassen!OLG Köln, Beschluss vom 22.02.2016 - 11 U 106/15 IBR 2016, 270
|
|
R |
Bauvertrag - Ausführung
Bedenkenhinweis muss klar, vollständig und erschöpfend sein!OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.03.2015 - 21 U 62/14 IBR 2016, 271
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Auch VOB-Verträge können aus wichtigem Grund (fristlos) gekündigt werden!OLG Stuttgart, Beschluss vom 09.02.2016 - 10 U 143/15 IBR 2016, 272
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Auftragnehmer unterzeichnet Protokoll nicht: Förmliche Abnahme dennoch wirksam!OLG Dresden, Urteil vom 26.06.2013 - 1 U 1080/11; BGH, Beschluss vom 16.12.2015 - VII ZR 184/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 273
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Leistung mangelhaft? Auf den Zeitpunkt der Abnahme kommt es an!BGH, Urteil vom 25.02.2016 - VII ZR 210/13 IBR 2016, 274
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängelrechte vor Abnahme? Weiter offen!BGH, Urteil vom 25.02.2016 - VII ZR 49/15 IBR 2016, 275
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Kellerabdichtung muss den Keller abdichten!OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.03.2015 - 21 U 62/14 IBR 2016, 276
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängelbeseitigung im Stundenlohn: Auftraggeber muss Einsatzberichte vorlegen!OLG Köln, Urteil vom 16.03.2016 - 16 U 109/15 IBR 2016, 277
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Selbständiges Beweisverfahren möglich: Schadensersatz auch für Gutachterkosten?OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.04.2015 - 21 U 162/14 IBR 2016, 278
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Schadensersatz statt der Leistung umfasst alle Kosten einer mangelfreien Leistungserfüllung!OLG Düsseldorf, Urteil vom 24.03.2015 - 21 U 62/14 IBR 2016, 279
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Auch die Kosten für einen erfolglosen Mängelbeseitigungversuch sind erstattungsfähig!OLG Düsseldorf, Urteil vom 30.04.2015 - 21 U 71/14 IBR 2016, 280
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Minderungshöhe richtet sich nach den Netto-Mängelbeseitigungskosten!OLG Schleswig, Urteil vom 19.02.2016 - 1 U 157/14 IBR 2016, 281
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Egal, was es kostet: Wer grob fahrlässig Mängel verursacht, muss sie auch beseitigen!OLG Frankfurt, Urteil vom 12.07.2013 - 24 U 143/12; BGH, Beschluss vom 24.09.2015 - VII ZR 214/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 282
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt: Mängelbeseitigung unverhältnismäßig!OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.04.2015 - 21 U 182/14 IBR 2016, 283
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Kranunternehmer trägt das Baugrundrisiko!BGH, Urteil vom 28.01.2016 - I ZR 60/14 IBR 2016, 325
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Angebot mit Änderungen angenommen: Kein wirksamer Bauvertrag zu Stande gekommen!OLG Schleswig, Urteil vom 15.10.2015 - 11 U 166/14; BGH, Beschluss vom 09.03.2016 - VII ZR 267/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 326
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Wer wissentlich überhöhten Werklohn zahlt, kann keinen Schadensersatz verlangen!OLG Naumburg, Urteil vom 03.12.2015 - 1 U 84/15 IBR 2016, 327
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Schlusszahlungseinrede schließt Nachforderungen aus!BGH, Urteil vom 24.03.2016 - VII ZR 201/15 IBR 2016, 328
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Absturzsicherung wird nicht besonders vergütet!VOB-Stelle Niedersachsen, Entscheidung vom 06.01.2016 - Fall 1746 IBR 2016, 329
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Keine Entschädigung aus § 642 BGB ohne konkrete bauablaufbezogene Darstellung!OLG Brandenburg, Urteil vom 18.02.2016 - 12 U 222/14 IBR 2016, 330
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Pauschalierter Schadensersatz ist verschuldensabhängig!KG, Urteil vom 04.12.2014 - 27 U 4/10; BGH, Beschluss vom 24.02.2016 - VII ZR 4/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 331
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Bauvertrag wird "frei" gekündigt: Wagniszuschlag ist keine ersparte Aufwendung!BGH, Urteil vom 24.03.2016 - VII ZR 201/15 IBR 2016, 332
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Nachträge sind kein Kündigungsgrund!OLG München, Urteil vom 17.09.2013 - 9 U 4699/12 Bau; BGH, Beschluss vom 23.03.2016 - VII ZR 269/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 333
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Abschlagsrechnung wird nicht bezahlt: Keine Arbeitseinstellung ohne Nachfristsetzung!OLG Karlsruhe, Urteil vom 28.05.2014 - 4 U 296/11; BGH, Beschluss vom 21.05.2015 - VII ZR 128/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 334
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
"Verschiebung" ist keine Kündigung!OLG Brandenburg, Urteil vom 22.12.2015 - 12 U 152/14 IBR 2016, 335
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Abnahme durch Sachverständigen vereinbart: Auftraggeber kann nicht "zurückrudern"!OLG Köln, Urteil vom 26.02.2015 - 24 U 111/14; BGH, Beschluss vom 08.10.2015 - VII ZR 59/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 336
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Vergütung für Leistungen der Baustellenabsicherung wird ohne Abnahme fällig!OLG Frankfurt, Urteil vom 08.05.2013 - 5 U 47/12 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 337
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Abnahme darf nicht vom Mieter abhängig gemacht werden!OLG Köln, Beschluss vom 10.02.2016 - 11 U 136/15 IBR 2016, 338
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Schlechter Vergleich bleibt schlechter Vergleich!OLG Koblenz, Urteil vom 16.01.2015 - 8 U 734/14; BGH, Beschluss vom 09.03.2016 - VII ZR 29/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 339
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Muss der Auftraggeber die preiswertere Nachbesserungsvariante wählen?OLG Celle, Urteil vom 28.05.2014 - 14 U 188/13 IBR 2016, 340
|
|
R |
Bausicherheiten
Auftragnehmer muss 10%-ige Vertragserfüllungsbürgschaft stellen!BGH, Urteil vom 07.04.2016 - VII ZR 56/15 IBR 2016, 342
|
|
R |
Bauinsolvenz
Kündigung wegen Insolvenz: § 8 Abs. 2 Nr. 1 Fall 2 VOB/B ist mit InsO vereinbar!BGH, Urteil vom 07.04.2016 - VII ZR 56/15 IBR 2016, 346
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Macht ein Kalkulationsirrtum die Auftragsdurchführung unzumutbar?OLG Brandenburg, Urteil vom 17.03.2016 - 12 U 76/15 IBR 2016, 379
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Anfechtung der Abnahme: Jeder Mangel ist konkret nachzuweisen!LG Frankfurt/Main, Urteil vom 31.03.2016 - 2-24 O 15/08 IBR 2016, 380
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Stundenlohnarbeiten müssen wirtschaftlicher Betriebsführung entsprechen!OLG Schleswig, Urteil vom 15.11.2013 - 1 U 59/12; BGH, Beschluss vom 06.04.2016 - VII ZR 328/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 381
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Bauvertrag nach BGB: Werklohn wird auch ohne Rechnung fällig!OLG Frankfurt, Beschluss vom 12.12.2014 - 24 U 184/13; BGH, Beschluss vom 22.10.2015 - VII ZR 129/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 382
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Wer muss die Echtheit von Quittungen beweisen?OLG Bamberg, Urteil vom 09.10.2013 - 3 U 27/13; BGH, Beschluss vom 06.04.2016 - VII ZR 307/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 383
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Lohngleitklausel in Form einer "Pfennigklausel" bedarf keiner Genehmigung!OLG Dresden, Urteil vom 30.05.2013 - 9 U 1943/12; BGH, Beschluss vom 12.01.2016 - VII ZR 174/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 384
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Nachtrag wegen geänderter Leistung: Mehrkosten sind aus der Urkalkulation fortzuschreiben!OLG Köln, Beschluss vom 26.10.2015 - 19 U 42/15 IBR 2016, 385
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Wesentliche Mängel: Kündigung auch ohne Fristsetzung und Kündigungsandrohung möglich!OLG Hamburg, Urteil vom 01.10.2015 - 5 U 146/10; BGH, Beschluss vom 28.01.2016 - VII ZR 258/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 386
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Muss der Heizungsbauer die Verkabelung des Elektrikers prüfen?OLG Hamm, Urteil vom 19.04.2016 - 24 U 48/15 IBR 2016, 387
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Bauvertrag nach BGB: Kostenvorschuss wegen Mängeln schon vor Abnahme?OLG Celle, Urteil vom 11.05.2016 - 7 U 164/15 IBR 2016, 388
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Auftraggeber haftet für fehlerhafte Planfreigaben!OLG Karlsruhe, Urteil vom 12.04.2016 - 8 U 174/14 IBR 2016, 389
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Verstoß gegen DIN-Normen: Trotzdem kein Schadensersatz?!OLG Dresden, Urteil vom 02.02.2016 - 6 U 1271/15 IBR 2016, 390
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Herstellervorgaben nicht eingehalten: Leistung mangelhaft?OLG Hamm, Urteil vom 02.09.2015 - 12 U 199/14 IBR 2016, 391
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Planungsänderung wegen Vorgaben der Bauaufsicht: Auftraggeber muss zahlen!KG, Urteil vom 28.04.2015 - 7 U 141/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 443
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Abschlagsrechnung nicht fristgerecht bezahlt: Auftragnehmer darf Arbeit einstellen!OLG Köln, Urteil vom 07.06.2016 - 22 U 45/12 IBR 2016, 444
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Nachforderungsausschluss auch ohne ausdrückliche Schlusszahlung!OLG Frankfurt, Urteil vom 15.08.2013 - 2 U 48/13; BGH, Beschluss vom 12.01.2016 - VII ZR 240/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 445
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Auch eine Abnahme mit Mängeln ist eine Abnahme!OLG Köln, Beschluss vom 17.07.2014 - 11 U 79/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 446
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängel an Dach-Photovoltaikanlage verjähren in fünf Jahren!BGH, Urteil vom 02.06.2016 - VII ZR 348/13 IBR 2016, 447
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Fassadenbeschichtung beauftragt: Keine "dauerhafte Rissüberbrückung" geschuldet!?OLG München, Beschluss vom 15.10.2015 - 28 U 1494/15 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 448
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Prüfungs- und Hinweispflicht besteht bei allen Bauverträgen!OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.07.2013 - 5 U 142/12; BGH, Beschluss vom 28.01.2016 - VII ZR 206/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 449
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Haftung für Mängel eines Vorunternehmers?OLG Hamm, Urteil vom 19.04.2016 - 24 U 48/15 IBR 2016, 450
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Anspruch auf Kostenvorschuss setzt keine Abnahme voraus!OLG Celle, Urteil vom 03.03.2016 - 16 U 129/15 IBR 2016, 451
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Hausbockbefall übersehen: Zimmermann haftet (nur) zu einem Drittel!OLG Saarbrücken, Urteil vom 17.12.2015 - 4 U 140/14 IBR 2016, 452
|
|
R |
Bauvertrag
Vorabentscheidungsfrage an EuGH: Setzen einer Frist zur Mängelbeseitigung richtlinienkonform?LG Hannover, Beschluss vom 22.04.2016 - 17 O 43/15 IBR 2016, 453
|
|
R |
Bauvertrag
Höhe der Minderung kann (ausnahmsweise) auch geschätzt werden!LG Berlin, Beschluss vom 15.02.2016 - 84 S 54/15 IBR 2016, 460
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Auftraggeber unterschreibt nicht: Vertrag kommt durch Zahlung zu Stande!OLG Dresden, Urteil vom 02.07.2014 - 1 U 1915/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 177/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 503
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Hinweis- und Prüfpflichten beginnen bei der Angebotsberatung!OLG Oldenburg, Urteil vom 09.10.2013 - 3 U 5/13; BGH, Beschluss vom 13.07.2016 - VII ZR 305/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 504
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Urkalkulation unergiebig: Vergütung von Nachträgen nach üblichen Preisen!?KG, Urteil vom 17.12.2013 - 7 U 203/12; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII ZR 24/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 505
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Fehlende Prüfbarkeit nicht beanstandet: Rechnung muss trotzdem richtig sein!OLG Dresden, Urteil vom 02.07.2014 - 1 U 1915/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 177/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 506
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Keine Anpassung des Zahlungsplans bei Wegfall von Teilleistungen!OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.03.2016 - 8 U 138/14 IBR 2016, 507
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Erstattungsanspruch verjährt in drei Jahren ab Schlussrechnungszahlung!OLG Koblenz, Beschluss vom 06.02.2014 - 2 U 1116/12; BGH, Beschluss vom 06.04.2016 - VII ZR 45/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 508
|
|
R |
Bauvertrag - Bauzeit und Vertragsstrafe
Vertragsstrafenklausel kann intransparent und trotzdem wirksam sein!OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.03.2016 - 8 U 138/14 IBR 2016, 509
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Bereits die Ungewissheit über die Risiken des Gebrauchs ist ein (Bau-)Mangel!OLG Koblenz, Urteil vom 19.10.2015 - 12 U 591/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 266/16 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 510
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Feuerschutzvorhänge mangelhaft: Rücktritt auch im VOB-Vertrag möglich!?OLG Bamberg, Beschluss vom 08.11.2013 - 5 U 84/13; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII ZR 329/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 511
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Keine Planung erstellt: Bauherr trägt Mitverschulden bei Mängeln!OLG Celle, Urteil vom 02.12.2015 - 7 U 75/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 513
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Verstoß gegen Prüfungs- und Hinweispflicht: Bauherr "haftet" nicht für Nachfolgeunternehmer!OLG Celle, Urteil vom 02.12.2015 - 7 U 75/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 514
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Verstoß gegen DIN-Normen führt auch ohne Schadenseintritt zum Mangel!OLG Köln, Urteil vom 16.03.2016 - 16 U 63/15 IBR 2016, 515
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Keine Trinkwasserrohrsanierung mit Epoxidharz!OLG Karlsruhe, Urteil vom 09.12.2015 - 6 U 174/14 IBR 2016, 516
|
|
R |
AGB
Hauskäufer muss Umsatzsteuererhöhung tragen!OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.03.2016 - 8 U 138/14 IBR 2016, 547
|
|
R |
AGB
Aushändigung mehrerer Urkunden muss nur ein Mal bestätigt werden!OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.03.2016 - 8 U 138/14 IBR 2016, 549
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Vergleich über Werklohnforderung geschlossen: Keine Aufrechnung wegen Mängeln möglich!OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.11.2013 - 5 U 31/13; BGH, Beschluss vom 01.06.2016 - VII ZR 319/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 563
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht vorgelegt: Rücktritt vom Vertrag möglich?OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.12.2013 - 21 U 113/12; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII ZR 341/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 564
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Beauftragung von Stundenlohnarbeiten kann zu Arbeitnehmerüberlassung führen!OLG Koblenz, Urteil vom 18.10.2013 - 8 U 131/12; BGH, Beschluss vom 11.05.2016 - VII ZR 318/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 565
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Protokoll nicht widersprochen: Zusätzliche Putzarbeiten beauftragt!OLG Dresden, Urteil vom 02.07.2014 - 1 U 1915/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 177/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 566
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Planfreigabe ist keine Änderungsanordnung!OLG Naumburg, Urteil vom 13.10.2014 - 12 U 110/14; BGH, Beschluss vom 13.07.2016 - VII ZR 274/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 567
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Zurückweisung schützt nicht vor Nachträgen!KG, Urteil vom 17.12.2013 - 7 U 203/12; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII ZR 24/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 568
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Kein Gemeinkostennachtrag aufgrund von Sachnachträgen!KG, Urteil vom 17.12.2013 - 7 U 203/12; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII ZR 24/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 569
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Keine Nachtragsvergütung ohne Vorlage der Urkalkulation!OLG Köln, Beschluss vom 26.01.2016 - 3 U 115/15 IBR 2016, 570
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Rechnung geprüft und gekürzt: Einwand der fehlenden Prüfbarkeit ausgeschlossen!OLG Stuttgart, Urteil vom 10.12.2015 - 19 U 57/15; BGH, Beschluss vom 13.07.2016 - VII ZR 19/16 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 571
|
|
R |
Bauvertrag - Ausführung
Ausführung feuergefährlicher Arbeiten: Bauherr ist für Sicherungsmaßnahmen verantwortlich!OLG München, Urteil vom 08.12.2015 - 28 U 2829/13 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 572
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Keine fiktive Abnahme ohne beanstandungsfreie Nutzung!OLG Düsseldorf, Urteil vom 03.02.2015 - 23 U 34/14; BGH, Beschluss vom 18.11.2015 - VII ZR 41/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 573
|
|
R |
Bauvertrag - Abnahme
Nach 8 bis 10 Monaten gilt die Leistung als abgenommen!OLG Köln, Urteil vom 24.07.2015 - 19 U 129/14 IBR 2016, 574
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Nicht jede Position des Leistungsverzeichnisses ist eine vereinbarte Beschaffenheit!OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.08.2014 - 5 U 86/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 224/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 575
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Kunstrasenplatz nicht "FIFA **star" zertifiziert: Kein Mangel!OLG Düsseldorf, Urteil vom 13.08.2015 - 5 U 147/13; BGH, Beschluss vom 01.06.2016 - VII ZR 194/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 576
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Auch ein schwerer Mangel spricht nicht für eine Organisationspflichtverletzung!OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.11.2013 - 23 U 27/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 331/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 577
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Lastübernahme und Absenken untervergeben: Wer trägt das Risiko einer Verkantung?OLG Frankfurt, Urteil vom 18.07.2013 - 2 U 306/12; BGH, Beschluss vom 12.01.2016 - VII ZR 222/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 578
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängelbeseitigung im Zweifel durch Neuherstellung!OLG Celle, Urteil vom 10.12.2015 - 16 U 97/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 579
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Muffen mangelhaft: Verschließen des Estrichs ist Teil der Mängelbeseitigung!OLG Jena, Urteil vom 01.09.2015 - 5 U 341/14 IBR 2016, 580
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Wer schweigt, der bleibt!KG, Urteil vom 15.04.2014 - 7 U 57/13; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII ZR 105/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 625
|
|
R |
Bauvertrag - Grundlagen
Wer ohne Vertretungszusatz unterschreibt, wird selbst Vertragspartner!OLG Jena, Urteil vom 19.01.2016 - 5 U 463/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 626
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Zugeständnis der Abnahme ist kein Verzicht auf übrige Fälligkeitsvoraussetzungen!BGH, Beschluss vom 24.08.2016 - VII ZR 41/14 IBR 2016, 627
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Muss ein Bieter das Leistungsverzeichnis mit den Angebotsplänen abgleichen?OLG Naumburg, Urteil vom 13.10.2014 - 12 U 110/14; BGH, Beschluss vom 13.07.2016 - VII ZR 274/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 628
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Bedarfsposition nicht ausgeführt: Keine Vergütung!KG, Urteil vom 05.12.2013 - 27 U 30/12; BGH, Beschluss vom 29.06.2016 - VII ZR 20/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 629
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Keine Stundenlohnvergütung ohne Stundenlohnvereinbarung!OLG Frankfurt, Urteil vom 11.07.2016 - 21 U 2/16 IBR 2016, 630
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Auftraggeber kann auch schon vor Verzugseintritt kündigen!OLG Hamm, Urteil vom 05.08.2013 - 17 U 148/11; BGH, Beschluss vom 13.07.2016 - VII ZR 220/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 631
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mangelsymptome benannt: Alle Ursachen von der Mängelrüge erfasst!BGH, Beschluss vom 24.08.2016 - VII ZR 41/14 IBR 2016, 633
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Unterboden erkennbar ungeeignet: Asphaltbauer haftet für Mängel allein!OLG Dresden, Urteil vom 13.05.2014 - 9 U 1800/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 143/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 634
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Beauftragung eines Projektsteuerers entlastet ausführenden Unternehmer nicht!OLG Naumburg, Urteil vom 30.05.2013 - 2 U 2/11; BGH, Beschluss vom 09.03.2016 - VII ZR 170/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 635
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängel vor Abnahme: Schadensersatz auch ohne Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung!OLG Naumburg, Urteil vom 30.05.2013 - 2 U 2/11; BGH, Beschluss vom 09.03.2016 - VII ZR 170/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 636
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Mängel vor Abnahme: Wann verjähren Mangelfolgeschäden?OLG Naumburg, Urteil vom 30.05.2013 - 2 U 2/11; BGH, Beschluss vom 09.03.2016 - VII ZR 170/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 637
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Verteidigung gegen Mängelansprüche erfolgreich?OLG Dresden, Urteil vom 13.05.2014 - 9 U 1800/13; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 143/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 638
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Verjährungsfrist für Mängel am Flachdach: Verlängerung auf über 10 Jahre möglich!OLG Köln, Urteil vom 28.07.2016 - 7 U 179/15 IBR 2016, 639
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Minderung im Vergleich vorbehalten: Kostenerstattung ausgeschlossen!KG, Urteil vom 18.10.2013 - 7 U 148/12; BGH, Beschluss vom 13.07.2016 - VII ZR 327/13 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 640
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Preise sind Festpreise: § 2 Abs. 3 VOB/B "durch die Hintertür" ausgeschlossen!OLG Düsseldorf, Urteil vom 07.10.2016 - 22 U 79/16 (aufgehoben) IBR 2016, 683
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Offenkundigen Widerspruch nicht aufgeklärt: Kein Anspruch auf Mehrvergütung!OLG Braunschweig, Urteil vom 26.06.2014 - 8 U 11/13; BGH, Beschluss vom 11.05.2016 - VII ZR 167/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 684
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Wer einen Nachtrag "dem Grunde nach" beauftragt, der muss ihn auch bezahlen!OLG Koblenz, Urteil vom 10.02.2016 - 5 U 1055/15 IBR 2016, 685
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Auftraggeber muss kein "Gegenaufmaß" vorlegen!OLG Bamberg, Beschluss vom 17.05.2016 - 4 U 196/15 IBR 2016, 686
|
|
R |
Bauvertrag - Vergütung und Zahlung
Bürgschaft muss in Rechenwerk des Abrechnungsverhältnisses eingeordnet werden!OLG München, Beschluss vom 21.08.2016 - 9 U 428/14 Bau (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgenommen) IBR 2016, 687
|
|
R |
Bauvertrag - Kündigung
Kündigung wegen Zahlungsverzugs ist auch nach Vertragsaufhebung möglich!BGH, Urteil vom 22.09.2016 - VII ZR 298/14 IBR 2016, 688
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Vorgeschriebenes Material haftet nicht: Beschichtung ist mangelhaft!KG, Urteil vom 15.04.2014 - 7 U 57/13; BGH, Beschluss vom 27.04.2016 - VII 105/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 689
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Kostenvorschuss setzt Kostenermittlung voraus!OLG München, Urteil vom 16.09.2014 - 9 U 4050/12 Bau; BGH, Beschluss vom 15.06.2016 - VII ZR 239/14 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 690
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Baumängel im Großprojekt: Muss der Auftragnehmer den Architekten informieren?OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.07.2016 - 5 U 111/15 IBR 2016, 691
|
|
R |
Bauvertrag - Mängel
Kein arglistiges Verschweigen ohne Kenntnis vom Mangel!KG, Urteil vom 09.10.2015 - 21 U 74/14; BGH, Beschluss vom 29.06.2016 - VII ZR 270/15 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen) IBR 2016, 692
|
|
R |
Bauvertrag
Pauschalierter Schadensersatz kann auf 20% gedeckelt werden!OLG Schleswig, Urteil vom 01.03.2012 - 5 U 47/11 IBR 2016, 1009
|
|
R |
Bauvertrag
Bauzeitverlängerung: BGK und AGK werden nur bei konkretem Nachweis ersetzt!LG Mainz, Urteil vom 08.01.2016 - 2 O 328/14 (nicht rechtskräftig) IBR 2016, 1024
|
|
R |
Bauvertrag
(Planungs-)Mangel - Bedenkenhinweis - NachtragLG Karlsruhe, Urteil vom 14.11.2014 - 14 O 25/14 IBR 2016, 1037
|
|
R |
Bauvertrag
Preisanpassung wegen Mehrmengen kann ohne zeitliche Beschränkung verlangt werden!LG Paderborn, Urteil vom 23.09.2015 - 4 O 96/14 IBR 2016, 1039
|
|
R |
Bauvertrag
Kein Schadensersatzanspruch des Auftraggebers bei unzutreffender Vorgabe der Nacherfüllung!OLG Celle, Urteil vom 09.10.2013 - 14 U 21/13 IBR 2016, 1057
|
|
R |
Bürgschaft und sonstige Sicherheiten
Bürgschaft auf erstes Anfordern: Wann sind Einwendungen zulässig?LG Münster, Urteil vom 25.06.2015 - 14 O 210/14 IBR 2016, 1064
|
|
R |
Bauvertrag
Keine Mehrvergütung bei genehmigungsbedingten Verzögerungen!OLG Dresden, Urteil vom 26.05.2015 - 13 U 66/15 IBR 2016, 1067
|
|
R |
Bauvertrag
Auch "normale" Wetterverhältnisse können die Bauzeit verlängern!LG Karlsruhe, Urteil vom 14.11.2014 - 14 O 25/14 IBR 2016, 1069
|
|
R |
Bauvertrag
Lieferung und Herstellung von Lockerwänden: Werkvertragsrecht anwendbar?LG Bamberg, Urteil vom 19.02.2016 - 1 HK O 32/16 IBR 2016, 1077
|
|
R |
Nachbarrecht
Standsicherheit des Nachbargrundstücks gefährdet: Bauherr, Unternehmer und Architekt haften!LG Frankfurt/Main, Urteil vom 10.07.2015 - 2-27 O 386/13 IBR 2016, 1105
|
|
R |
Bauvertrag
Teilleistungen beauftragt: Bauunternehmer kann nicht mehr zurück!LG Berlin, Urteil vom 22.03.2016 - 88 S 67/15 IBR 2016, 1109
|
|
R |
Bauvertrag
BGB-Bauvertrag: Mängelansprüche des Auftraggebers vor Abnahme?LG Flensburg, Urteil vom 03.06.2016 - 4 O 134/14 (nicht rechtskräftig) IBR 2016, 1113
|
|
R |
Bauvertrag
Baugerüstteile fehlen: Ersatzansprüche verjähren in sechs Monaten!AG Euskirchen, Urteil vom 04.07.2016 - 20 C 14/16 IBR 2016, 1122
|
|
R |
Bauvertrag
Nachunternehmer: Fälligkeit des Werklohns auch bei gravierenden Mängeln?LG Arnsberg, Urteil vom 18.05.2016 - 1 O 267/14 (nicht rechtskräftig) IBR 2016, 1125
|
|
R |
Bauvertrag
Wann wird die Vergütung auch ohne Abnahme fällig?AG Frankenthal, Urteil vom 05.08.2016 - 3a C 44/16 IBR 2016, 1129
|
|
Z |
Bauvertrag
Auch ein Luftschloss ist ein Bauwerk! IBR 2016, 1139
|